设计合作合同范本第一篇
甲方：________________________
乙方：________________________
依据《xxx合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托事项
项目内容设计费
________________________。
总费用合计：(大写)____________元，(小写)￥____________元
二、付款方式
1、甲方需在合同签订之日起______个工作日内将委托设计总费用的______%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)。
2、设计完成后，甲方需在______天内由代理人签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，乙方以此为定稿，确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款。
三、设计的时间
1、乙方需在______个工作日内设计出甲方的初稿。
2、设计完成的时间为______个工作日(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。
四、知识产权约定
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。
2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《xxx著作权法》追究其法律责任。
3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。
4、设计完毕，甲方结清全部款项后，甲方应在一个月之内进行商标注册，注册不成功乙方为其免费重新设计。
五、双方的权利义务
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利;
甲方义务：
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权，甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
六、违约责任
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决。确实无法调节，则根据合同法办理。
八、合同生效
本合同需由甲乙双方签字或盖章，以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力。
甲方(盖章)：__________________乙方(盖章)：__________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：________________
设计合作合同范本第二篇
甲方：
乙方：
依据《xxx合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就_______________________设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。
一、合同内容及要求：
二、设计费用：
设计费用为_________每平米，共_________平米，总计为：人民币￥______________元，(大写：_______________元整)。
三、付款方式：
1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币￥_________元(大写：_________________)。
2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥______________元整(大写：_________________)。
四、设计与制作作品的时间及交付方式：
1、设计期限：________年____月_____日至________年_____月____日止
2、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定：
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利、义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方思想内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务：
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供自己思路或其他有关资料给乙方;
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品;
乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任：
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回。甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、其他：
九、合同生效
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力，本
合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
地址：地址：
电话：电话：
设计合作合同范本第三篇
甲方：___________________________合同编号：___________________
法定代表人：_____________________签订地址：___________________
乙方：___________________________签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙双方本着诚实信用、共同受益的原则，经过友好协商，根据《xxx合同法》的有关规定，就产品开发设计合作事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。
第一条项目名称及内容
甲、乙双方通过协商，合作_____产品开发设计项目。具体内容包括：
（1）____品牌策略与形象设计；
（2）____产品策略与设计。
第二条项目参与人员
1．项目总监：_____，主管产品开发全程的管理与设计方案的指导把关。
2．企划主管：_____，品牌策划研究教师，主管品牌总体策划及形象设计。
3．设计主管：_____，工业系教师，主管用户研究规划以及家具设计指导。
4．设计师：有经验的美院毕业生_____人，负责产品创意设计及品牌形象设计。
5．情报助手：美院学生_____人，参与前期调研的情报准备以及其他辅助事务。
6．甲方相关人员_____。
第三条项目流程及时间
第四条双方责任
1．甲方责任：
（1）甲方应提供相关技术要求，并提供相关产品的特殊安装配合要求，供乙方在设计过程中使用。
（2）应合作需要，甲方提供电脑设备，办公桌椅，传真机，电话机等工作用具。所有权归甲方，乙方使用并负责保管，项目完成后归还甲方。
（3）甲方按本协议规定的时间和金额向乙方支付本次项目过程所需的各项费用。
（4）乙方可要求甲方提供其工作所需的产品资料。
2．乙方责任：
（1）乙方按时完成相应工作，并将相关设计资料之电子文件提供给甲方备存。
（2）乙方应保证在与甲方合作期间不参与其他项目的设计工作，并遵守本协议的约定以及甲方的各相关管理规定。
（3）乙方提供相应对策划，设计服务。
（4）推广及销售阶段（_____-_____月）乙方不再提供任何服务，但是应甲方的要求给予策略上的指导，甲方可以行业的标准支付相应费用。
第五条设计费用的支付
1．为确保工作的作顺利进行，经双方协商，本次项目收费采取工资形式分期在每月月初支付设计费用。具体如下：________________＿。
设计合作合同范本第四篇
甲方：____________________________
乙方：
甲方：____________________________
根据《xxx合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条业务权属
1：乙方所有装修工程及设计项目权属均由乙方所有与甲方无涉及。
2：甲方所接洽客户均权属于甲方所有与乙方无涉及，如出现甲方客户直接或间接联系乙方洽谈项目之情况乙方均需第一时间通知甲方，由甲方决定所谈及工程项目或是设计项目是否进行双方合作，除非甲方自愿放弃该客户否则任何时候该客户的任何项目均适合本协议所规定的所有内容。
3：部分模糊业务以第二条第4款执行。
第二条业务运作流程
1：甲方所接洽客户所有装修工程及设计项目以由甲方牵头乙方配合的方式一并洽谈公关直至合同签订。
2：合同签订后或是意向明确后由乙方负责完成所需图纸预案或是现场测量直至后期所需出图等相关工作。
3：甲方所接洽客户所有装修工程及设计项目在进行过程中甲方负责进度跟踪、客户洽访及相关费用追回等相关事宜。
4：部分模糊业务以双方按照客观实际需求沟通运作。
第三条收入分成及支付进度
1：设计项目以甲方48％乙方52％进行收入分成（如有产生挂靠及xxx以扣除相关费用后剩余总价记取）
2：双方合作之项目所有相关费用由甲方负责接收，甲方在接收到款项后一个工作日将相关乙方所得费用转入乙方账户
3：项目运作过程中所产生的（挂靠及xxx费用除外）差旅、公关、甲乙双方人员等费用由双方自理
4：如有工程项目收入分成按实际情况双方协商确定，其余按该条款第2、第3款执行。
第四条协议效应期限
本协议一式两份、甲乙双方各执一份，双方签署后生效，不受时间限制使用于甲方所有客户源所涉及的所有项目
甲方：____________________________
设计合作合同范本第五篇
委托方：___________________________
承制方：___________________________
本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守：
(一)双方严格遵守《广告管理条例》。
(二)承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。
(三)委托方在确认稿件并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方应另付费用。
(四)委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。
(五)双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的40%，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，交稿时全部结清。
(六)承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计(因委托方原因延误的时间除外)委托方有权按合同总额的5%起向承制方要求负责赔偿。
(七)承制时间为_________年_____月_____日至_________年_____月_____日止。
(八)本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，并加盖双方单位公章，即生法律效力。
(九)发生纠纷，双方协商或到_________仲裁委员会仲裁。
(十)合同金额：______________________________。
委托方(盖章)：________________
代表(签字)：__________________
_________年________月_______日
承制方(盖章)：________________
代表(签字)：__________________
_________年________月_______日
设计合作合同范本第六篇
甲方：_________________________（以下简称甲方）
地址：_________________________
电话：_________________________
电邮：_________________________
乙方：_________________________（以下简称乙方）
地址：_________________________
电话：_________________________
电邮：_________________________
鉴于：
1、甲方是中国一家经营项目公司的合法权利人，并已经在中国及欧洲等国家注册品牌，享有良好的信誉、广泛的驰名度。
2、乙方是按照德国法律依法成立的设计公司，拥有创新精神、创作能力的设计服务团队。
3、甲方委托乙方设计并支付设计报酬，乙方接受委托并出具设计方案。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《xxx合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
一、定义：
本协议所涉及名词均适用以下定义及解释。
1、设计方案：指的是乙方提供给甲方的包括但不限于设计方案、创想、图稿、版样（纸样图片）、电子图稿、电子文档、样衣实物等。
2、损失：指的是包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等。
二、委托事项及期限：
1、委托期限内，甲方委托乙方设计，设计完成后乙方需向甲方提交设计方案，经甲方验收合格后支付乙方设计费用。
2、委托合作期限为年，20__年月日到20__年月日。委托期满后经甲、乙双方协商达成一致后可以续签。
三、甲方的权利义务：
1、及时与乙方沟通，交换彼此设计理念、想法等，自由选择乙方提供的各种设计方案。
2、根据品牌的需求、定位、当季流行趋势对乙方的设计方案提出要求、修改意见、期望等。
3、独家享有乙方提供所有设计方案的版权（知识产权）。
4、按照合同约定支付相关设计费用。
四、乙方的权利义务：
1、按时、独立、优质完成设计工作，不得抄袭、仿冒、伪造他人的设计方案。
2、提供的设计理念、风格等甲方的需求、定位，符合流行趋势等。
3、结合设计方案提供相关样板、材料、工艺说明书、配饰说明等。
4、未经甲方书面许可，乙方不得将设计方案或与之相类似、雷同的设计方案出让、出售、赠与、泄露给任何第三人。
五、费用及支付方式：
1、委托合作期间，乙方设计费按每款欧元计取，验收合格的设计费用按月计算，甲方于每月10日前结算乙方上月设计费用。
2、上述费用支付到乙方指定银行账户（转账支付过程中手续费和清算费，均有乙方负责承担）：
公司账号银行：____________
iBan:_________________________
BiC:__________
六、违约责任：
1、如甲方未按时足额向乙方支付设计费，视为违约，每逾期1日，应承担日万分之1的违约金，最高不超过全部设计费20%。
2、如乙方抄袭、抄袭、仿冒、伪造他人的设计方案，影响甲方良好信誉、被任何第三方追索或承担法律责任的，视为乙方根本违约，应退还全部已支付的设计费并承担相当于设计费2倍的违约金，如因为给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3、如乙方将设计方案或与之相类似、雷同的设计方案出让、出售、赠与、泄露给任何第三人的，视为违约，应退还全部已支付的设计费并承担相当于设计费2倍的违约金。如因为给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
七、合同终止、解除：
1、经双方协议一致可以终止、解除本合同。
2、如违约方出现违约，经守约方以书面形式提出异议后7日内仍未改正的，守约方可单方解除本合同并追究违约方违约责任。
八、通知
1、本合约当事人一方对另一方当事人通知请求以及其他联系要以书面为准，航空邮件，传真，电子邮件或者书信等方式通知对方笨合约正文所列住所或者其他住所。
2、对于上述通知请求书信签收时，传真，电子邮件的场合，航空邮件的场合视为投函后7日后到达。
九、法律依据
本合约及其个别合约的有效性，最终解释权，执行及执行可能性均以中国法律为准。
十、仲裁
由本合约或本合约相关内容引发的当事人之间的纠纷，争议等，以国际仲裁机构的商务仲裁规则为依据，由中国深圳市的仲裁机构裁决，依仲裁人的判断决定对当事人的最终仲裁。
十一、完全接受与意见修正
1、本合约关于商品销售在缔约双方认可基础上达成。此前以及与此同时达成的交涉，认可内容以及约束内容，要以本合约优先。
2、本合约，在缔约双方负责人书面同意变更的情况除外，其他情况下不可变更修改。
十二、语言
本合约以中文和德语一式两份缔结，两个版本相冲突的情况下，均以中文版本为准。
十三、分离独立性
本合约中某条条款日后与仲裁机构或者其他权力机关的要求相违背，不能执行或执行无效的场合，该条的无效性，违法性不影响其他条款的执行可能性和有效性。缔约双方当事人可适当依据原意图，更换为最合适的的条款，使其能够合法有效执行。
第十三条其他约定：
1、保密：甲乙双方均应对本合同内容、设计方案及因此了解到对方的一切信息等负有保密义务。保密：由于本合同涉及商业秘密，各方有义务保守商业秘密（不包括因为司法部门调查要求显示的内容）；各方应对在签订和履行本合同中了解和获得的资料、信息等相关内容承担保密义务。泄露方应承担因泄露给其他合作方造成的全部损失和连带法律责任。
2、本合同自甲乙双方签署后即生效，一式两份，由双方当事人各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：乙方（签字）：
法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
签约时间：年月日
签约地点：中国市
设计合作合同范本第七篇
发包人（甲方）：地址：
设计人（乙方）：地址：
依照《民法典》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、互惠、诚实信用的原则，甲方委托乙方承接_____________工程设计，双方就本工程相关事宜进行协商，现为明确双方的职责，结合本合同的具体情况，签订如下协议。
一、设计依据
1、甲方提交的委托书。
2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图（包括但不限于平面布置图、结构图等）。
3、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。
二、项目内容
1、项目名称：
2、建设地点：
3、承包范围：
4、承包方式：
三、设计费用及支付风险提示：设计费
合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：
首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；
其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
1、本合同的设计费为____________万元。风险提示：定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
2、订立合同时，甲方先交纳定金，为工程款的______%，计____________元。
3、乙方提交设计文件后三天内，甲方支付设计费总额的______％，计____________元。
4、本工程完工后____日内，乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票，甲方结清余款，计_______________元。
四、甲方职责
1、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工或增加工作量时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用。
3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期支付的，每逾期一天，应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。
4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
五、乙方职责
1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。风险提示：设计合理使用年限
设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：
第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为________年；
第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为2________年；
第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为________年；
第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计使用年限为________年。
对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。
对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。
2、设计合理使用年限为________年。风险提示：赔偿金的确定
由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当
首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。
3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方协商确定。
4、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，乙方按该设计部分应收设计费的千分之一向甲方支付违约金。
5、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的定金。风险提示：保密、知识产权
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；
另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
六、保密本合同涉及的所有文件，会议纪要，往来函件均属于保密内容，未经对方同意，任何一方不得将其进行营利活动，不得将以上材料擅自修改、复制或转让给第三人，如发生以上情况，泄密方承担一切法律责任。
七、不可抗力
1、不可抗力指本合同签订后发生的一方无法预见、无法控制但妨碍本合同全部或部分履行的任何事件，包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害或战争等。
2、如果发生了任何不可抗力事件，使一方无法完成其在本项下的合同义务，可暂停履行其合同义务，当不可抗力的情况消失时，应继续履行。
八、违约责任
1、甲方交付的资料超过规定期限15天以上，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
2、甲方无正当理由逾期支付工程款的，每逾期一天，须支付乙方违约金___________元。
3、乙方无正当理由延迟交付设计的，每逾期一天，须支付乙方违约金___________元。
4、甲乙双方在合同履行的过程中要求解除合同的，应提前通知对方，给对方造成的所有损失，均应赔偿。
九、争议解决因履行本设计合同发生争议，双方协商解决，如无法协商解决的，任何一方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效，双方责任履行完毕后失效。
2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的，可签订补充协议，与本合同具有同等效力。
甲方：
联系人：
设计合作合同范本第八篇
编号：______________
委托方：______________有限公司(以下简称甲方)
受托方：______________艺术设计工程有限公司(以下简称乙方)
双方经友好协商，依照《xxx合同法》，双方本着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：____________________________景观工程
工程地址：____________________________。
二、委托设计内容：
根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图_______套，dwg电子版_______套。
三、设计时限：_______年_______月_______日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方进行施工图设计，在18个工作日内完成全部设计内容。
四、价款、付款方式：
1、增加水栖中心面积按_______㎡增加面积*_______元/㎡合同单价_______万元。
2、广场修改面积_______㎡，按每平米_______元计算，总价_______万元整。
3、关于大门结构设计费_______万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。
以上费用总计_______万元整。
为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付：
第一阶段(施工图设计)：乙方按要求完成全部设计图纸，图纸及电子版经甲方签收认可以7天内，甲方支付乙方总设计费用的70%。
第二阶段(跟踪服务)：乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工完成并验收7天内，甲方支付乙方余下的30%设计费。
五、甲方责任：
1.甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。
2.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。
3.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。
六、乙方责任：
1.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第三方提供涉及该项目的有关信息。
2.乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。
3.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。
4.乙方提供施工图8套，同时提供dwg格式电子版一套。
七、违约责任：
1.如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。
2.如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计算。
八、其他事宜：
其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章之日即为生效。
委托方：_______有限公司受托方：_______艺术设计工程有限公司
法定代表人：_______法定代表人：_______
委托代理人：_______委托代理人：_______
地址：_______地址：_______
电话：_______电话：_______
_______年____月____日_______年____月____日
设计合作合同范本第九篇
甲方：
乙方：
本着友好、互惠、自愿的原则，双方就装饰合作问题达成如下协议
第一条、合作期限
固定期限为_____年，合作期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，合作期满即行终止，如双方同意续签可继续合作。
第二条、合作内容、权限及义务
1、应甲方的要求乙方为甲方的兼职装饰设计、预算师；负责甲方装饰工程的设计及预算工作。
2、乙方应按客户的要求对工程进行设计，及时与客户进行沟通，促使本单的完成。
3、合作期限内乙方需服从甲方的工作安排。
4、乙方有义务维护甲方的声誉。
第三条、收益分配
1、乙方每为甲方设计成功一笔装修业务，按照装修总额的_____%作为劳动报酬给乙方发放，单笔生意超过十万（十万以上部分）按_____%给乙方提成；二十万以上（超出部分）按_____%给乙方提成（首批工程款到位之后发）。
2、季度奖金：甲方每季度根据乙方的销售情况发放奖金，作为对乙方的奖励；十万以上（含十万）奖励__________元，二十万以上（含二十万）奖励__________元，依次类推。
3、年终奖：甲方根据乙方的全年设计总业绩、工作态度等综合评比，具体奖励办法由甲方而定。
第四条、协议的解除
1、合作期限已满，双方有任何一方没有续约的意向时。
2、乙方不能按照甲方的要求及时服务于客户时；甲方有权解除本合同。
3、乙方服务态度恶劣，导致客户投诉时，甲方有权解除本合同。
4、甲方不兑现协议中的承诺时。
5、合作期内经甲乙双方协商一致时。
第五条、违约责任
1、乙方在合作期内，无辜不与甲方合作或多次不按甲方的要求服务客户时，视乙方违约，并向甲方支付不低于贰千元的违约金，甲方有权解除本合同。
2、甲方在合作期内无故不与乙方合作或不支付乙方的劳动报酬视甲方违约，除支付正常的劳动报酬外，承担违约责任，并支付乙方不低于_________元的违约金。
3、乙方将甲方的客户据为己有，除赔偿违约金外，并向甲方支付不低于本次工程款_____%作为罚金。
第六条、其他
其他未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本协议法律效力。本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份。
甲方：
身份证号：
地址：
电话：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：
身份证号：
地址：
电话：
签约日期：________年_______月_______日
设计合作合同范本第十篇
投资合作协议书甲方：（投资和融资方，以下简称甲方）乙方：（项目方，以下简称乙方）根据《xxx合作经营企业法》，经双方认真协商，甲方就乙方的项目投资和融资合作及有关事宜，经考察无误后，就地实施运作共同为筹建中外合作公司达成协议，条款如下：
一、投资和融资合作金额性质与条件：
1.投资和融资合作金额，根据乙方申请及项目资金需要，甲方同意为该项目投资和融资合总额亿元人民币（含不可预计费用）。
2.合作性质，为中外合作。本项目由乙方负责经营管理，自负盈亏，甲方不参与经营管理，乙方负担企业风险。
3.合作条件，双方确定合作期为十五年整，甲方投入的资金以收取“固定回报”方式收回投资和融资本金及利润。前三年建设期不收取回报率，从第四年末开始至第十五年末收取投资和融资总额的%的固定回报率，共收十二年，双方合作合同终止。合作期满后，甲方投资和融资本金不须收回，全部资产归乙方所有。
4.投资和融资的贴息、手续费，经双方协商确定为投资和融资总额的%，甲方投资和融资款批拨批扣。
二、协议签订后乙方向甲方递交有效合作文件如下：
1.企业投资和融资合作（贷款）申请报告。
2.项目立项报告及省市政府对立项报告的批复。
3.项目可行性研究报告及省计委可行性研究报告确定的批复。
4.政府对项目企业法人项目建设开发、组织实施的授权书。
5.企业工商营业执照、法人代码证、法人身份证，税务登记证（国税、地税）。
6.银行确认合作企业红利结算固定回报（取款）凭证的样本。投资和融资合作协议书（共肆页）甲方小签乙方小签第一页
三、运作程序：
1、本协议签订后乙方陪同甲方赴实地考察，核实项目的可性行及有关政府和省计委、省经委、银行、外汇管理部门许可。
2、核实无误后，甲方代理及时将考察的实际情况综合报告连同甲方的有关资料呈报给甲方总裁及董事会。邀请总裁两周内带10%的款到乙方所在地，甲乙双方法人签订投资和融资合作合同，成立中外合作公司。
3、双方签的合作合同必须由甲、乙双方的法定代表人和双方律师共同签署，并办理公证（公证费由双方对等承担）。
4、年度固定回报率的实施方法：按合作公司出具的《年度合作企业红利结算固定回报取款凭证》样本，并有合作公司开户行和国际业务部签章为准。
5、双方投资和融资合作合同公证后，在14个银行工作日内，甲方为新成立中外合作项目公司投入资金总额的10%的资金，打入乙方为该合作公司开立的中国银行分行业务部833帐号，作为办理合作公司的注册资金，亦为甲方进入合作项目前期的第一批开发费用。
6、甲方第一批投资和融资总额10%的投资和融资款到乙方中国银行分行业务部帐号后，乙方负责根据双方签订的合同和协议、章程，向国家经贸委或乙方当地外经贸委审批；负责报送国家工商管理部门申请登记，领取中外合作营业执照；负责报送税务机关办理税务登记；负责向国家外汇管理部门申请领取外汇登记帐号即开立企业外汇帐号，并把第一批划入833帐户的投资和融资款转入本户头。
四、拨款方式：
待合作公司正式领取中外合作企业营业执照及持有国家外汇登记证后，根据乙方提供“工程项目用款计划表”以及双方正式签合同的用款要求，将投资和融资总额的90%款项分期分批汇入企业帐户。
、结算方式：
1、在甲方投入第一批投资和融资总额的10%到乙方的合作公司帐户后的两日内，按乙方的合作公司开具中英文《年度合作企业红利结算固定回报取款凭证》由乙方到开户银行国际业务部盖章后交给甲方。开具日期从进款之日后第四年末到第十五年末。
2、按合同规定的每批进款，同样按上述结算方式办理，每批进款不论大小均开具12张《年度合作企业红利结算固定回报取款凭证》。进款多少开多少，每批款到位之日起，开具《年度合作企业红利结算固定回报取款凭证》，时间不得超过两个工作日。
3、乙方向甲方支付的贴息手续费，在甲方每批款进入合作公司帐户时，直接扣除投资和融资总额%，入款一批，扣除一批。
六、违约责任解释处罚：
1、乙方所提供本协议文件，应承担文件责任有效、真实、可行性的法律责任，如在考察期间因某种文件失真、失效、或有伪造行为，致使本协议不能履行和不能正签合同时，乙方自负其责，并视为乙方违约。
2、甲方提供投资和融资的款项每批进入合作公司帐户或企业帐户后，如乙方未按协议规定的日期开出《年度合作企业红利结算固定回报取款凭证》时视为乙方违约。
3、本协议的签订，以乙方提供本协议文件手续为准。此文件作为正签合同附件。
4、乙方在不违背本协议第二条款的真实、有效、可行性及不触犯文件法律条款的情况下，如因甲方未将财团总裁按时请到乙方签约，使投资和融资合作无法进行，则视甲方违约。
5、甲方之投资和融资如未按协议书规定进入指定帐户，或因甲方原因进入后不能使用，或者又被甲方抽走时，则视为甲方违约。
6、甲乙双方的法人所签订正式合同的条款，应在原则性和主要框架上和本协议一致，否则任何一方擅自更改，视为该方违约。
7、如有违约，违约方应赔偿守约方本协议投资和融资总额的的处罚违约金，并追究当事人经济法律责任，违约金的支付给中介方。
七、仲裁解释：
甲乙双方均应本着实事求是，严肃负责的原则签定此协议，在履行过程中，如发生某些争议或疑义，双方应在不违背原则的条件下，友好调解。当调解无效，可诉讼法院机关仲裁。
八、本协议未尽事宜，尚可补充完善，凡与本协议有关的补充文件与本协议同具法律效力。
九、本协议一式捌份，甲乙双方各执贰份，政府和银行各执贰份。十、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，双方均应严格遵守。
甲方：代表：
乙方：代表：
日期：2oXX年XX月XX日
附：企业提供的资料企业申请投资时需提供的材料（以下资料必须提供扫描件和电子版均加盖企业公章）
一、企业法律文件
1.营业执照2.税务登记证3.法人代码证4.法人身份证5、法人简历6、贷款卡7、银行开户证复印件
二、项目资料
1.企业简介，公司章程。2.发改委（地市级以上）的立项批复及可行性报告批复文件。3.项目相关部门的有关文件。4.申请贷款报告，包括投资方式和数额。5.可行性报告或商业计划书。6.用款计划及还款计划。7、经审计的最近三年财务报表；现金流量；税前，税后利润率等8、项目评估报告9、环境评估报告10、项目授权委托书，是否对项目经营和管理该项目授权。11、股东协议12、项目要求国家发改委、省发改委批文，批文时间必须在贰年有效期内。
设计合作合同范本第十一篇
甲方：
乙方：
甲乙双方就“〖跃进路1958项目〗景观设计”项目合作设计一事，经友好协商，达成如下共识，以资双方共同遵守。
一、双方责任甲方：
１、负责与建设方签订合法有效的合同；
２、负责对乙方的设计文件及图纸进行审定，并加盖出图章。
３、配合乙方的相关工作，对该项目的进展情况进行全程监督；
４、按照实收该项目款项开具合法有效的公司发票；
乙方：
１、按甲方与同号：
开发有限公司（建设单位）签订的设计合同（合，以下简称《设计合同》）的要求组建专业齐全，具相应设计经验的项目小组，按时、保质完成设计及后期施工配合等工作任务。
２、根据《设计合同》要求，提交规定的设计成果和份数，并承担项目设计过程中发生的差旅费和出图费。
３、接受甲方对文件图纸等成果的审核，并按审核意见进行修改。
４、负责协调与建设单位的各项工作关系。
５、负责整个项目所有专业的施工现场服务和设计修改，并承担所有费用。
６、向甲方提交全套设计文件（施工图底图、蓝图各一套）及相关电子文件和设计修改、变更文件、地质勘察报告原件、结构计算书等。
三、设计合作费用分成及支付
１、乙方保证按照该合同要求保质保量完成设计任务的所作图纸由甲方审核认可,并承担该项目设计所产生的一切费用及税金、以及项目运作过程中出现的相关责任；
２、建设方第一笔设计费到账时，甲方暂扣万元的设计费作为乙方履约保证金。在乙方按照设计合同要求完整履行完工作时，甲方三日内将该暂扣的履约保证金支付给乙方。
３、因甲方所做相关工作，甲方管理费按景观设计总设计费金额的`10%提取，甲方每次按所收款的10%收取管理费。
４、乙方支取建设方划拨到甲方账户的设计款项时，应按照甲方财务要求，提供合法、有效、等额的发票。
四、违约责任
１、如乙方未有按照甲方要求完成合同中规定的设计认为，造成违约，已收违约部分设计费退转甲方并按20％比例罚款，并承担由此造成违反《设计合同》的责任，并由甲方承担后续设计工作并向建设单位收取后续部分设计费。
２、如因乙方原因致使设计质量不合格，造成返工进而影响设计进度、甲方投诉，或未能遵守《设计合同》中有关施工服务的条款，乙方承担由此造成的一切损失。甲方有追究乙方赔偿的权利！
五、其他本合同其他未尽事宜，双方协商友好解决，如解决不成，任何一方可向重庆市人民法院起诉。
本协议一式肆份，双方各执贰份，代表签字盖章后生效。
甲方：
代表：
地址：
电话：
日期：
乙方：
代表：
地址：
电话：
日期：
设计合作合同范本第十二篇
甲方：____________________
乙方：____________________
兹有甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，本着精益求精、精诚合作的原则，经双方协商签订本合同条款，以兹双方共同遵守：
第一条本合同依据下列文件签订
1、《xxx合同法》；
2、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例；
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目名称、设计要求、设计内容
1、项目名称：____________________
2、项目地点：____________________
装饰设计范围建筑面积______㎡。
设计要求：达到国家相关规范要求同时做到功能合理、经济、造型新颖、堂皇、满足业主要求的同时提供创意及专业建议。
5、设计成果及服务范围：
（1）初步设计方案；
（2）彩色效果图3-4张，超出的按￥2，000元/张计算；
（3）施工图一式肆套，电子文件壹套；
（4）协助甲方制定施工招标文件；
（5）提交施工图时，提供现场施工交底工作；
（6）提供现场监理服务，每月1-2次（异地项目参考第（10）条执行）；
（7）如果甲方需乙方每周提供3天或以上的设计监理工作，则按￥80元/平米进行收费（需另行签订补充协议）；
（8）施工图纸包括：设计施工说明、材料表、门表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图及1份主材料样板（本合同未含的专业有：结构、消防、空调、强弱电系统图、给排水系统图、电梯设备、景观施工图、广告位设计、灯光舞美设计）；
（9）提供设计进度表；
（10）若项目不在______市范围内且合同总金额超过￥200，000元以上（包含￥200，000元），如果需要乙方人员出差，乙方共提供2次现场监理服务，超出部分按第⑿条执行；
（11）若项目不在______市范围内且合同总金额未超过￥200，000元以上（包含￥200，000元），如果需要乙方人员出差，按第（12）条执行；
（12）甲方需提供乙方设计人员出差的相关差旅费，具体标准如下：
a、路费：飞机经济舱；
B、住宿费：四星级以上酒店；
C、膳食补助：200元/天。
以上提及的路费与膳食补助款需在乙方设计人员到达甲方现场后，即刻以现金形式付给设计人员并即时为设计人员预定好住宿房间，反之，路费与膳食补助、住宿费将增加到阶段性设计费里。
第三条设计收费、付款方式
1、单价______进行计算。
2、____________（大写）
付款方式
1、签约后三个工作日内，付设计费的定金30%，____________元整。（大写）
2、效果图方案确定后三个工作日内，付设计费的30%，____________（大写）
3、交施工设计图后三个工作日内，付设计费的35%元整。____________（大写）余5%部设计费。____________（大写）
5、以上每项款项都应一次性付清。
6、本合同所产生的一切税费由甲方承担，税率为7%。除设计费外，以下内容由甲方另行支付，但设计方必须提供书面证明：
1、获取第三方专业服务的费用，比如测绘、测试或消防布局图制作等。
2、本合同中没有规定但甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。
3、除约定提供的设计成果外，甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。
4、本合同所附设计范围之外的设计内容双方另行协商计算。
第四条设计交付时间
第一阶段：自双方所签订合同生效及收到甲方提交的本项目有关资料及文件之日算起开始进入方案设计，
第二阶段：在第一阶段设计方案经甲方签署确认后的之相关彩色效果图。
第三阶段：在第二阶段设计方案经甲方签署确认后的工程所有施工图。
第四阶段：经双方完成第三阶段工作确认后即开始与甲方及施工单位进行施工图交底、施工监管以及竣工验收后协助甲方布置室内氛围。
第五条双方责任
1、甲方责任
（1）按照各设计阶段协议的规定，按时向乙方提交本项目有关资料及文件，并对其完整性、正确性负责，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费，修改费另行商议。
（2）及时办理各设计阶段的设计文件的审批工作并出示书面确认函。
（3）甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。
（4）甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按总设计费双倍收取违约金。乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同指定地点施工专用，甲方不得转让出版或其他用途。
（5）甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天应承担应付金额千分之十逾期违约金，在甲方付清前一阶段的费用前，乙方有权拒绝提交下一阶段的设计成果，相应的工期延误责任由甲方承担；如甲方延迟付设计款超过十个工作日，乙方有权解除合同并追究甲方违约责任，有权要求甲方支付延迟进度款的双倍设计费。
（6）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费：不足一半时，按总设计费的一半支付；超过一半时，则应付清全部设计费。若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，甲方则应按本合同“第三条第3条”将“第（1）、（2）、（3）、（4）”项设计费应一次付清给乙方。
（7）事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上（含2次）的设计修改，甲方应根据乙方的工作量增加设计费，设计费另行商议。
（8）对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
（9）施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。
（10）凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出书面异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
2、乙方责任
（1）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金，即设计首期款（不可抗力因素除外）。
（2）按照甲方提供的建设文件和设计基础资料编制设计文件，按照设计阶段协议书的规定，按期交付甲方各设计阶段的设计文件，并保证质量。由于乙方自身原因延误了设计文件交付时间，每延误一天应减收设计费的千分之十。
（3）乙方对设计文件出现的遗漏或错误及甲方提出的变更意见负责修改补充。
（4）乙方负责向施工方做设计技术交底，指导工人施工及解释图纸，协助解决施工中提出的技术难题。
（5）协助甲方选择材料，并帮助甲方监控材料质量。
（6）乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料，如有此种情况甲方有权索赔。
第六条其他
1、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
2、乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。
本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若甲方需要应另行委托设计。
凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
5、对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
6、甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿合同总金额双倍的毁约费用，乙方并保留诉讼的权利。
7、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。
8、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难，要求更改设计时，甲方应征得乙方书面同意后，修改设计图纸。
9、甲方在初步设计批准后，不能以设计内容不满意为由拒绝支付设计费，双方应以合作的态度协商解决。
10、本合同书为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书如某一项经双方协商同意无效时，需加盖委托方与设计方的公章，并不影响其他条款的实施。
11、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请______市人民法院解决。
12、如需乙方提供发票或收据，甲方在收到乙方所提供的发票或收据时，需即时以现金或支票的形式交付给乙方设计款及与所提供发票等额税率的税金（税金需以现金方式支付）。
13、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。
14、若通讯地址有变，应以书面通知对方。
15、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。所有关于本工程的协议及甲方和乙方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
16、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。
17、本委托合同书双方自签字盖章之日起生效，双方履行完合同条款后本合同自行终止。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
设计合作合同范本第十三篇
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方经协商一致，达成如下协议：
一、工程设计项目概况：
1.工程地点：_________
2.建筑面积：_________
3.设计单价：_________
4.使用性质：_________
5.工程设计期限：____天，自签定本合同次日起计算。
二、设计费用：
1.甲方指定为本案设计师，乙方依图纸复杂程度计设计费，合____人民币(大写)____元整(￥)。
2.此费用包含效果图张，分别是：____如甲方需要增加效果图，则单独计算费用。
3.本合同设计收费为____人民币(小写)￥____元。设计费付款方式详见下表。
付款次序付款时间比例金额(____元)大写(____元)
1签定合同之日____%
2出具效果图____%
3工程完工____%
注：工程交予本公司施工，设计费(大写)____元整(____￥)，则免除全部设计费用，之前已付款项自动转为工程款项。
乙方在提供设计成果的同时应提供相应阶段费用的票据以便甲方及时办理有关费用支付手续。
三、双方责任
甲方责任：
1.甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通，并对设计方案进行确认。
2.甲方对设计方案确认后，应在约定的'时间内及时支付所约定的费用。
3.乙方进行图纸交底时，甲方应参与，同时安排该项目的施工负责人参与，做好交底记录，并经甲、乙双方签字确认。
4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
5.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方按工作量相应增加设计费。
6.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
7.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。
8.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
9.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
10.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
乙方责任：
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其他
1.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3.本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。
4.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
5.如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。
6.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
7.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请泸州市人民法院解决。
8.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定的服务后，本合同即行终止。
9.未尽事宜，双方协商而定。
甲方名称(盖章)：________乙方名称(盖章)：________
委托代理人：________(签字)委托代理人：(签字)________
地址：____________地址：____________
电话：____________电话：____________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
设计合作合同范本第十四篇
甲方：________________
乙方：________________
一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对________________项目进行设计工作。
二、设计工作内容：
1、产品的外观设计
2、产品的结构设计
3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机
三、乙方在委托合同生效后：
1、在_____天内完成设计草案，提交叁款不同风格的设计效果图（彩色、电脑打印）供甲方评审选择；
2、在评审意见基础上，乙方在_____天内完成正式设计方案，提交正式设计的效果图（彩
色、电脑打印）、所有的外观装饰设计效果图（彩色、电脑打印）；
3、在正式方案完成后，乙方在_____天内制作可供展览使用的仿真样机壹台；
4、每阶段设计成果均由甲方验收，并履行验收手续。
四、乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准，及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见；在设计过程中，设计目标需调整时，双方应友好协商，取得一致意见。
五、经商定，甲方支付人民币__________元作为乙方设计工作之劳务费用，并于合同签字后即将该款_____%支付给乙方，合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可，甲方即将余款支付给乙方。
六、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方项目完成时间顺延。
七、双方商定，该项目在设计、备产阶段，双方均承担保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。
八、双方商定，该项目专利申请权归甲方，乙方保留署名权。设计完成后，有关专利事项按国家专利法规定。
九、产品投产后，甲、乙双方对设计均有宣传权。
十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方，
乙方帐号：_________________________
开户行：_________________________
帐号：_________________________
单位：_________________________
十一、委托设计商定之指标见附件，附件共_____页，附件与本委托书共同生效。
十二、合同一经生效，双方必须严格遵守，如有违反，违约方应承担对方由此引起的一切经济损失。
十三、未尽事宜，双方应通过友好协商解决。
甲方：_______________乙方：_______________
代表：_______________代表：_______________
签字日期：_______________签字日期：_______________
设计合作合同范本第十五篇
委托方(以下简称甲方)：
受托方(以下简称乙方)：
本合同甲方委托乙方就项目进行设计，并支付设计报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《xxx合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条：乙方进行设计工作的内容、要求和方式：
1.设计内容：
2.设计要求：
3.提交方式：提交施工蓝图。
第二条：乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的设计工作：
第三条：为保证乙方有效进行设计工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：
1.提供技术资料：
2.其他：
第四条：甲方向乙方支付设计报酬及支付方式为：
1.技术咨询报酬总额为：
2.技术咨询报酬由甲方分两次支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
第五条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意。
第六条：双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的设计工作成果进行验收：
1.乙方提交设计工作成果的形式：CaD图纸及工程蓝图
2.设计工作成果的验收标准：。
第七条：双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式
第八条：双方确定：
1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的设计工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。
2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。
第九条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。
第十条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
发生不可抗力;
第十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第种方式处理：
1.提交仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十三条：本合同一式份，具有同等法律效力。
第十四条：本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
设计合作合同范本第十六篇
委托方：(以下简称甲方)____________________
设计方：(以下简称乙方)____________________
根据《xxx经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：
一、工程概况
1、工程地点：____________________
2、建筑面积：____________________
使用性质：____________________
房屋结构：____________________
二、设计程序
1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积____________计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。____________计取，设计费总计______元。
2、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的______%，即______元。
乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的______%后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(公共区域效果图一张)，立、剖面图等。
5、施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的______%、
6、甲方如需乙方提供______个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图______元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张，总计______元。
7、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
8、其它约定：____________________________________________________________
三、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。
对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
5、施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。
6、甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
(二)乙方责任
1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。
乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它
1、本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。
对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
5、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请舟山市定海区人民法院解决。
6、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章)___________
乙方名称(盖章)：____________
签订日期：______年______月______日
设计合作合同范本第十七篇
工程名称：______________________________
工程地点：_______________________________
合同编号：______________________________(由设计人编填)
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：______________________________
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
《xxx合同法》《xxx建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第五条本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
发包人责任：
发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任：
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计人采用的主要技术标准是：
设计合理使用年限为_____________________年。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。
由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
本合同一式______________份，发包人________________份，设计人___________份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项：
发包人名称：设计人名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
(盖章)(盖章)
备案号：经办人：
备案日期：年月日鉴证日期：年月日
设计合作合同范本第十八篇
DesignContractforConstructionproject(ii)
(专业建设工程设计合同)
(DesignContractforprofessionalConstructionproject)
工程名称：10KV变电所新建工程
projectname：10KVSubstationnewConstruction
工程地点：
projectSite：
合同编号：Contractno.：
(由设计人编填)(FilledinbyDesigner)
设计证书等级：设证甲级a121001826
DesignCertificationRank:DesignCertificateClassa121001826
发包人：employer:
设计人：电力勘察设计院
Designer:electricpowerSurveyDesigninstitute
签订日期：Date:
xxxxxx国家工商行政管理局
SupervisedandmanufacturedbyministryofConstructionofpeople’sRepublicof
ChinaandtheStateadministrationofindustryandCommerce
发包人：employer:
设计人：电力勘察设计院Designer:electricpowerSurveyDesigninstitute
发包人委托设计人承担10KV变电所新建工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
theemployerentruststheDesignertoundertake10KVStarmallplaza1#SubstationnewConstruction;theprojectsiteis,Bei’erZhongRoad,tiexiDistrict,ShenyangCity.Uponagreementbybothpartiesthroughconsultation,thetwopartiesshallsignandimplementtheContractjointly.
第一条本合同签订依据article1:thisContractissignedinaccordancewith:
《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
ContractLawofthepeople’sRepublicofChina,ConstructionLawofthepeople'sRepublicofChinaandmarketregulationsofConstructionSurveyandDesign.
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
Lawsandregulationsoftherelatedstateandlocalconstructionsurveyanddesignmanagement.
建设工程批准文件。DocumentsofapprovalforConstruction.
第二条设计依据article2DesignBasis
发包人给设计人的委托书或设计中标文件
thetrustDeedorDesignDocumentsofthetenderacceptedprovidedtothedesignerbytheemployer;
发包人提交的基础资料Fundamentalmaterialssubmittedbytheemployer;
设计人采用的主要技术标准是：themajortechnicalstandardsadoptedbythedesignerare:
B-01R5-SJ-02-20xx标准、规程、规范
B-01R5-SJ-02-20xxStandards,procedures,norms
第三条合同文件的优先次序article3priorityofContractDocument
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
thedocumentsconsistingofthisContractmaybedeemedasdemonstratingmutually;ifthereisanyambiguityordiscordanceinthecontractdocument,thefollowingpriorityshallbefollowedtojudgment,
合同书theContract;
中标函(文件)Letterofacceptance(Document);
发包人要求及委托书RequirementsoftheemployerandLetterofauthority;
投标书thetender
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
article4name,Scale,phase,investmentanddesignContentfortheContractitems(fillinbasedonindustrycharacteristics)
10KV星摩尔购物广场1#变电所新建工程
10KVStarmallplaza1#SubstationnewConstruction
变电所电气及10KV进线
electricand10KVinletwireofthesubstation
变电所设在地下，内设6台1600KVa变压器及2台1250KVa变压器。
thesubstationisunderground,withsix1,600KVatransformersandtwo1,250KVatransformersinside.
10KV电源分别由劝工变、历工变电所各新出电缆新路径电缆敷设至用户
变电所。
the10KVpowerlineislaidalongthenewcableroadsofQuangongSubstationandLigongSubstationrespectively,towardthecustomersubstationwithcables.
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
article5Relevantmaterials,documentsandtimesubmittedtothedesigner
本工程供电方案1份20xx-2-25
powersupplyschemeofthisproject125February,20xx
用电负荷资料1份20xx-2-25
bytheemployer
electricityloaddata125February,20xx
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
article6Documents,numberofcopies,locationandtimesubmittedtotheemployerbythedesigner
设计图纸8份20xx-04-15
Designdrawing8copies15april,20xx
概算书6份20xx-04-15
Bookofestimates6copies15april,20xx
注：待发包人结清全部设计费后，由设计人将设计文件交付沈阳供电公司客户工程部
note:afterthepartyissuingcontractsettlesupthetotaldesignfee,theabovedesigndocumentswillbesubmittedtotheprojectDivisionofShenyangpowerSupplyCompanybythedesigner.
第七条费用article7expenditure
双方商定，本合同的设计费为设计费按设计价格(20xx)10号文计取万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
itisagreedbetweenbothpartiesthatthedesignfeeunderthiscontractiscalculatedandchargedaccordingtothedocument(20xx)Designprices.thechargingbasisandmethodareinaccordancewithrelevantnationalandlocalprovisions,andwillbedeterminedbybothpartiesthroughnegotiation,ifthereisnorelevantnationalorlocalprovision.
如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
iftheaboveexpenseisestimateddesignfee,bothpartiesshallcheckthedesignfeeaspertheapprovedbudgetaryestimateofthepreliminarydesign,aftertheexaminationandapprovalofpreliminarydesign.Duringtheconstructionofthisproject,ifthereisanyadjustmentinbudgetaryestimate,thedesignfeewillalsobeadjustedcorrespondingly.
第八条支付方式article8Formofpayment
本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额，计16万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。
thepartyissuingcontractshallpaythetotaldesignfee,withinthreedaysaftertheexecutionofthiscontract,thatis,160000RmBasadeposit(thedepositwillbeseenasapartofdesignfee,atthetimeofcontractsettlement).
设计人提交全部设计文件之前，发包人结清设计费，不留尾款。
Beforethedesignersubmitsalldesigndocuments.thedesignchargeisallsquaredbytheemployer,andnofinalpaymentleft.
双方委托银行代付代收有关费用。
Bothpartiescommissionbanktopayandcollectrelatedfees.
第九条双方责任article9Responsibilityoftwoparties
发包人责任Responsibilityoftheemployer
发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
theemployershalldeliverbasicmaterialsanddocumentstothedesignerwithinthespecifiedtimeinaccordancerequirementsstipulatedinarticle5,andshallberesponsiblefortheircompleteness,correctnessandtimelimit.theemployershallnotrequestthedesignertodesignbyviolatingtheconcernednationalstandards.
ifitexceedstheprescribedtimelimitwithinfifteen(15)dayswhentheemployerdeliversabovematerialsanddocuments,thedesignercanpostponeaccordinglythetimeofdeliveringthedesigndocumentsinaccordancewitharticle6intheContract;ifitexceedstheprescribedtimelimitoverfifteen(15)dayswhentheemployerdeliversabovematerialsanddocuments,thedesignerisentitledtodecideagainthetimeofdeliveryofdesigndocuments.
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
whentheemployeraltersentrusteddesignitems,scaleandconditions,ordeliversthewrongmaterials,ordeliversmostlyrevisedmaterialssothatthedesignerreworkforthedesign,theemployershallpayforreworkcostforthedesignerbasedontheamountoftheworkperformedbythedesignerexceptthesupplementalagreement(orcontract)signedseparately,andtherelevantarticlesspecifiedagainbybothpartiesthroughtheconsultation.
priortosigningthecontract,iftheemployerhassatisfiedtodesignworkwhichisdonebythedesigner,theemployershallpaythecorrespondingdesigncharge.
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
DuringimplementationoftheContract,whentheemployerrequeststoterminateandcancelthecontract,thedownpaymentpaidbytheemployershallnotbereturnedifthedesignerdoesn’tbeginthedesignwork;ifthedesignerstartsthedesign,theemployershallpayhalfofdesignchargeinthephaseifitislessthanhalfoftheactualamountofworkperformedbythedesigner;ifitexceedsthehalf,thefulldesignchargeinthephaseshallbepaidinall.
发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
theemployershallpaythedownpaymentinaccordancewithstipulationsoftheContract.Receptionofthedownpaymentisthemarkofcommencementofdesignworkforthedesigner.ifthedownpaymentisnotreceived,thedesignerisentitledtoputoffthetimeofcommencementofdesignwork,andpostponeaccordinglythetimeofdeliveryofdocuments.
发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
theemployershouldpaychargesfordesigntotheDesignerattheamountanddateprovidedinthisContract.Foreachdayofoverduepayment,2‰oftheoverduepaymentshallbepaidasdamagesforoverduepaymentandthetimefordeliverybytheDesignershallbeextendedaccordingly.wherethedelayofpaymenthasexceeded30days,theDesignershallhavetherighttosuspendtheperformanceoftheworkatthenextstageandgivewrittennoticetotheemployer.incasethehigherauthorityorcompetentdepartmentofdesignapprovalwouldnotapprovethedesigndocumentsortheengineeringconstructionofthiscontractissuspendedorstopped,theemployershouldpaythepayablechargesfordesign.
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
theemployerrequeststhedesignershoulddeliverthedesigndocumentsaheadofthetimespecifiedbytheContract,itshallneedtheapprovalofthedesigner,andshallnotdeviategravelyfromtherationaldesignperiod,andtheemployershallpayforthecrashingcharge.
发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
theemployershouldofferconveniencesinaspectsofworking,livingandtrafficandnecessarylabor-protectionequipments.
设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
theemployershallberesponsibleforthenationalstandarddrawing,ministerialstandarddrawingandlocalstandarddrawings.
承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
theemployershallbeartheexpensesforreceivingforeignexpertinchargeoftheengineeringtotheDesigner'soffice(includingexpensesonfax,telephone,copyandofficeaffairs).
设计人责任ResponsibilitiesoftheDesigner
设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现、、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外).并对提交的设计文件的质量负责。
thedesignershallperformthedesigninaccordancewithprovisionsoftheStateandthetechnicalcodesandstandardsstipulatedintheContract,deliverthedesigndocumentsinaccordancewithcontents,timeandnumberofcopiestotheemployerspecifiedinarticle6(exclusionofthecasewherethedesigndocumentsshallbeprolongedaccordinglystipulatedinarticle,,and),andberesponsibleforqualityofthedelivereddesigndocuments.
设计合理使用年限为25年。
thedesignlifeoftheengineeringconstructionshallbe25years.
负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
Responsibleforexaminingfordesignmaterialsofforeignbusinessman,andresponsiblefordesignliaisonoftheContractproject.
设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的\%。
thedesignershallberesponsibleforrevisionorsupplementtothemistakesoromissionofthedesigndocuments.thedesignershallbefreeofthedesignchargeoflosspartbesidesremedialmeasurestakenforcasualtylossofconstructionqualitycausedbythedesignerduetothewrongdesign,andshallpaycompensationmoneyfortheemployerbasedondegreeofloss.amountofcompensationwhichisdecidedbytwopartiesthroughconsultationis\%ofactualloss.
由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
ifthedeliveryofdesigndocumentsisdelayedfortheDesigner'sreason,eachdayoverduewillresultinthereductionof2‰ofthedesignchargesfortheproject.
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
afterthecontractentersintoforce,theDesignermayrequireterminationorcancellationofthecontractandtheDesignershouldreturnthedownpaymentindouble.
设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
Upondeliveryofthedesigndocuments,theDesignershallparticipateintheinspectiononthedesignbytherelevanthigherauthorityasprovideandshallberesponsiblefornecessaryadjustmentandsupplementstothecontentwithintheoriginalscopeofthedesignaccordingtotheinspectionconclusion.theDesignershallstarttheconstructionwithinoneyearupondeliveryofthedesigndocumentswithinthespecifiedtimelimitandshallberesponsibleforthetechnologicaldisclosuretotheemployerandconstructionunit,handlingwithrelevantmattersondesignandparticipationintheacceptanceuponcompletionoftheengineeringconstruction.incasetheengineeringconstructionhasnotstartedwithinoneyear,theDesignershallstillberesponsiblefortheaboveworkandmaycollectreasonableservicechargeforconsultancyfromtheemployeraccordingtotheneededworkload.theamountoftheservicechargeshallbediscussedanddeterminedbytheparties.
第十条保密article10Confidentiality
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
Bothpartiesshallprotecteachother’sintellectualpropertyrights.withoutpriorconsent,neitherpartyshallrevise,copyortransfertoathirdpartyorusefortheprojectotherthantheprojectofthisContractanymaterialsanddocumentsoftheotherparty.Undersuchcircumstances,thedisclosingpartyshallberesponsibleforalltheanyconsequenceitresultedandshallbeartherelevantcompensation.
第十一条仲裁article11:arbitration
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由沈阳仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
ifanydisputearisesinconnectionwiththisengineeringServiceContract,itshallbesettledbyfriendlyconsultationoftheparties,orbesubmittedtothecompetentlocalconstructionadministrationdepartmentformediation.wherethedisputecannotbesettledbymediation,itshallbesubmittedtotheShenyangarbitrationCommitteeforsettlement.wherethepartieshavenotagreedonthearbitrationorganizationintheContractnorconcludearbitrationagreementinwrittenform,thedisputewillbebroughttothepeople’sCourt.
第十二条合同生效及其他article12:Contracteffectiveandmiscellaneous
发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
aspertherequestoftheemployerfordispatchofpersonneltostayontheConstructionsitesoastocoordinateandsolverelevantissues,theindividualtechnicalconsultantservicecontractshallbesignedbybothparties.
设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
ServiceprovidedbytheDesignerfortheprojectinthisContractwillbeconcludeduntilthecompletionofconstructionandinstallation.
本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
intheprojectsoftheContract,DesignershallnotappointmanufacturersorDesignersofconstructionmaterialsandequipments.wherethereisanecessitythatDesignershallcooperatewithemployerinorderingtheprocessofconstructionmaterialsandequipments,therelevantchargeshallbepaidbyemployer.
发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
theemployerentrustedtheDesignertocooperatewiththeengineeringworkofimportedprojectanddesignpersonnelundertakingrelevantdesignassignmentshallbeincludedinallstagesfromenquiry,businessnegotiation,domesticandoverseastechnicalinspectionuntiltheproductionperiod.thechargeforoverseasbusinesstripandotherrelevantchargewillbepaidbyemployerexceptthechargeforpurchasingdress.
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
additionalagreementforanyotherservice,whichemployerentrustsDesignertoprovide,however,outofthescopeoftheContract,shallbesignedandthepaymentshallbepaidcorrespondingly.
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
ForanyfailuretoperformanytermorconditionofthisContractduetotheforcemajeure,bothpartiesshall,ingoodfaith,attempttosettleamicablyandbymutualagreement.
本合同双方签字盖章即生效。一式贰份，发包人壹份，设计人壹份。
theContractiseffectiveonceafterbothpartiesstampedandsigned.therearetotally__two_copiesoftheContract,employerretains__one_copies,andDesignerretains__one__copies.
本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
oncethisContractbecameeffective,itshouldberegisteredintheauditingSectionstipulatedbyprovincialadministrativeministryofConstructionwheretheprojectlocates.whereisnecessitymutuallyagreedbybothparties,theContractshallbecertifiedbyLocaladministrationforindustryandCommerce.thisContractistobeconcludedonceafterbothpartiesfulfilledtheirownresponsibilities.
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
anycorrespondence,includefaxes,telegram,meetingminutesagreedbybothparties,arecomponentsoftheContract,whichshallhavethesamevaliditywiththisContract.
未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
asformattersnotcoveredinthisagreement,supplementaryagreementmaybeconcludedbythepartiesseparatelyandsuchsupplementaryagreementshallhavethesamelegalvaliditywiththisContract.
发包人名称：nameoftheemployer:设计人名称：nameoftheDesigner:
(盖章)(Stamp)(盖章)(Stamp)
法定代表人：(签字)Legalrepresentative:(signature)法定代表人：(签字)Legalrepresentative:(signature)
委托代理人：(签字)authorizedproxy:(signature)委托代理人：(签字)authorizedproxy:(signature)
项目经理：(签字)projectmanager:(signature)项目经理：(签字)projectmanager:(signature)
住所：address:住所：address:
邮政编码：postcode:邮政编码：postcode:
电话：tel.:电话：tel.:
传真：Fax:传真：Fax:
开户银行：Bank:开户银行：Bank:
银行帐号：Bankaccount:银行帐号：Bankaccount:
建设行政主管部门备案：鉴证意见：Verificationopinion:
Recordatthecompetentconstruction
administrationdepartment:
(盖章)(Stamp)(盖章)(Stamp)
备案号：经办人：
Recordno.:agent:
备案日期：年月日鉴证日期：年月日
设计合作合同范本第十九篇
委托方：(以下简称甲方)
设计方：(以下简称乙方)
甲乙双方现就甲方委托乙方进行室内装饰装修设计一事，经协商同意，达成协议如下：
第1条工程概况
房屋结构和面积：厅厨卫;总建筑面积平方米。
装修后的使用用途：
第2条设计内容和范围
双方商定采取：(1)由乙方提供设计方案，即室内装饰装修效果图设计;(2)专业(土建及结构、给水、排水、采暖、消防、机电、强弱电等)施工图设计的第种方式，具体以乙方签发给甲方的设计委托书或根据乙方口头设计委托内容而整理并签字确认的纪要为准。
第3条甲方向乙方提交的有关设计基础资料
甲方最迟应于年月日以前，向乙方提交如下：(1)地形图;(2)地质资料;(3)房屋平面图;(4)设计委托书;装饰设计合同(5)根据口述整理的设计委托纪要;(6)房屋结构照片;(7)设计说
明等第项设计基础资料，以作为乙方设计的依据。
第4条设计收费
双方商定采取：(1)按房屋建筑面积的比例，计取设计费;(2)室内各部位装饰装修效果图设计元/份(每增加一份加收成本费元);(3)专业施工图设计元/份(每增加一份加收成本费元)的第种方式。
上列设计费合计为元整)。
第5条设计的阶段及其期限与设计费的.支付
定金的支付：本合同生效后，由甲方向乙方支付设计费的以作为定金。
设计的第一阶段：乙方在收到甲方提交的有关设计资料并在实地勘测后10日内，提出设计构想，并形成设计方案平面图(或创意透视草图)，由甲方审阅确认后，须向乙方支付设计费的%,即元。
设计的第二阶段：乙方在收到项设计费后的15日内，完成施工图设计，包括平面布置图、天花(砌墙、地台)平面图、效果图及物料样板，由甲方确认后，须向乙方支付设计费的，即
设计的第三阶段：乙方在收到项设计费后20日内，完成所有图纸、设计、包括立、剖面图、大样图及物料清单等。
设计修改费：甲方对一经确认的任何一个阶段的设计提出修改意见，乙方将视修改量的大小另行收取设计修改费(其中涉及设计方案的修改，每次不低于1000元)。
外出差旅费:如果甲方需要乙方派员到外地(大连市区以外)参加会议、指导、处理设计或施工中的问题等，除了按有关规定提供食宿、交通、办公条件外，须向乙方支付1000元/天的费用。
经甲乙双方确认的图纸、物料清单，由乙方加盖公章后有效。否则，应为无效，即不对其后果承担任何责任。
第6条甲方责任
按本合同第3条约定的时间、项目向甲方提交设计基础资料，并对其完整性、真实性负责。其中，如果逾期提交，乙方完成设计的时间随之顺延;如果因提交的资料有误或对其提交资料提出修改，而导致设计返工，须另付设计修改费。
对未经甲方确认或未付清设计费的图纸不得索取带走。
施工中，甲方未经乙方同意不得修改图纸。否则，因此而产生的后果，尤其是影响房屋结构、采暖、给排水、强弱电效果等不良后果，均由甲方承担。
未经乙方同意，不得将乙方投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等设计成果，向第三方转让或用于本合同外的项目。否则，按本合同第项承担违约责任。
按时足额地向乙方支付设计费用。
第7条乙方的责任
按本合同约定的时间、项目向甲方交付设计成果。
施工中，乙方将指派设计师到现场进行解释图纸和技术交底，并不定期地进行跟踪、指导，协助解决技术上的问题，其期限为90天。如果甲方在该期限内要求设计师常驻施工现场进行配合、指导或在该期限届满后，仍需乙方设计师提供技术服务，则须按1000元/天的标准向乙方支付费用。
因设计错误造成工程质量事故损失的，除应及时采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
对甲方提出的有违反设计规范、标准的要求，应予以拒绝。
参加本工程的竣工验收。
第8条合同的变更和解释
本合同生效后，如果任何一方非经与对方协商同意，不得变更和解除合同。
双方就合同变更和解除达成一致后，应制作补充协议，并由双方签字或盖章生效。
第9条违约责任
本合同在履行期间，属甲方单方要求解除合同的，如果乙方尚未开始设计工作的，则不退还已收取的定金;如果乙方已开始设计工作的，进行到何阶段，就按该阶段金额比例(不论该阶段的设计量是否达到)向乙方支付设计费。属乙方单方要求解除合同的，不论是否已经开始设计工作的，则应双倍返还已经收取的定金。
甲方逾期交付设计费和乙方由于自身原因逾期交付设计设计成果的，应按设计费总额的2‰的比例，由违约方向守约方支付逾期违约金。逾期超过15日以上的，守约方有权暂时中止履行本合同，并书面通知违约方。
甲方未经乙方同意，将乙方的投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等商业秘密和设计成果，向第三方转让的，须一次性向乙方支付2万元的违约金。
第10条争议的解决方式
本合同在履行期间发生争议时，双方应协商解决。协商不成的，任何一方可向施工现场所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。
第11条其他
甲方需要乙方安排设计人员配合加工订货、对外谈判、制定施工技术方案、外出技术考察等，所需费用由双方另行商定。
乙方在设计及装修施工的过程中，可不必征得甲方许可，在施工现场从事设计业务方面的广告宣传，并对装修全过程的进展、竣工状况进行拍摄记录存档。
本合同经双方签字或盖章并在甲方向乙方支付定金当日生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
设计合作合同范本第二十篇
发包人代表(甲方)：_____________________
承包人代表(乙方)：_____________________
合同双方根据《中华人们共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。
1、甲方将位于________________________的一件套房交由甲方装修，总面积为________平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。
2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。
3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。
7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。
9、总工程的费用为________元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
设计合作合同范本第二十一篇
发包方(以下简称甲方)：_________________________
承包方(以下简称乙方)：温州晴天室内设计有限公司
根据《xxx合同法》、《xxx消费者权益保护法》、《xxx价格法》，xxx《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
第一条工程概况:
装修施工地点：__________________________________________________。
住房结构：______，施工面积______平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。
工程承发包方式：________________________。
合同价款：本合同工程造价为(人民币)______________________________元(不含税金),
金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)
工程工期：自______年______月______日开工,至______年______月______日竣工,工期______天。
第二条甲方工作
开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
提供施工期间的水源、电源;
负责协调施工队与邻里之间的关系;
不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。
第三条乙方工作
施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
第四条工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第五条材料供应
按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;
按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。
第六条工期延误
对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;
1、工程量变化或设计变更;
2、可抗力;
3、方同意工期顺延的其他情况;
因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条工程验收和保修
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定________________________标准。
双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收：
1、隐蔽工程验收
2、工程中期验收
3、工程竣工验收
乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表四：《装饰装修工程验收单》)。
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单______________________________________________________。
第八条工程款支付方式
双方约定按下列方式支付工程款;
合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：
.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。
工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
第九条违约责任
合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3‰。
由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;
由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金:合同金额的3‰元。
第十条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第______种方式解决：
①向温州市仲裁委员会申请仲裁;②向人民法院提起诉讼。
第十一条附则
本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
本合同签定后工程不得转包。
甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。
合同履行完后自动终止。
第十二条其它约定条款：
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
甲方(签章)：乙方(签章)：
委托代理人：委托代理人：
住址：住址：
电话：电话：
年月日年月日
设计合作合同范本第二十二篇
甲方：乙方：
为了实现项目经营协作化，甲、乙双方经过协商，项目名称广告平面设计等事宜达成一致并签订如下协议：
一、合作内容
平面广告设计。
二、合作期限
合同期限暂定一年，时间为年月日至年月日止。
三、取费方式
设计费、文案年总计为：3万人民币(大写：叁万元整)，其中包括文案与设计费用。（设计明目详见附表，具体根据甲方实际情况确定详细设计物料明目）
1、甲方需在合同签订之日起，支付委托设计总费用的20%即人民币￥元整(大写：)，让乙方积极开展设计工作及广告文案的撰写。
2、到设计中期即完成50%，甲方需向乙方支付余款的50%，即人民币￥元整(大写：)。
3、设计后期甲方需付清余款30%，即人民币￥元整(大写：)。
四、乙方的任务
（一）该项目平面设计有关的内容均属于乙方任务，（后附详细的设计清单，如需增减，根据项目的实际情况，双方自行协商），乙方有义务及时认真地完成。
（二）甲方给乙方下工作任务单下达设计任务（因时间问题电话通知的，事后也要补发设计任务单，详见附件1），乙方应积极响应。
（三）乙方设计时必须认真思考前后设计风格与项目风格一致，并且保证设计思想所表达的内容明确化和艺术化。
（四）乙方设计的作品必须被甲方认可，甲方有权对设计提出参考意见和修改意见，直到设计作品双方满意。
四、违约责任
（一）如乙方设计作品不按甲方要求而简单敷衍，甲方有权给予乙方100—200元/次的罚款。
（二）若甲方付款不及时，乙方除有权追回欠款外，从欠款的第三十一个工作日起，甲方每天赔偿欠款本金的千分之三。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份。如有需要签订补充协议与本协议有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：
二零年月日
广告设计任务单及验收标准
适用范围：
包括销售资料、楼书、展板、地盘包装、夹报等各种平面类设计。
任务名称：制作要求：创意要求：完成日期：
验收标准：
1、根据制作要求各项工序的要求包括创意表现的效果，稿件精度、规格、完稿等技术要求进行验收。
2、乙方将本次设计所拍摄的所有图片以及设计稿的电子格式（经甲方认可、可重复修改使用）交甲方，并按时完成各项广告设计制作要求。
3、验收需由甲方经办部门负责人及经办人员根据以上制作、验收要求验收后签名确认方可。
设计清单明细表
备注：以上清单为一般设计清单，具体根据甲方实际情况确定详细设计物料明目。
设计合作合同范本第二十三篇
合同编号：
委托方：(以下简称甲方)
设计方：(以下简称乙方)东莞灵智装饰有限公司
根据《xxx经济合同法》、《工程装饰收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：
一、工程概况：
1．工程地点：
2．建筑面积：348平方
3.项目设计内容及其他辅助内容：
平面图
效果图
施工图
软装饰品方案
现场技术交底
营业规划
本项目由灵智运营总监：张忠勇先生为本项目的总策划师
二、设计程序：
1．甲乙双方经协商设计费按200元/平方收取，合计69600元（大写陆万玖仟陆百元）
2．设计协议签订后,甲方向乙方支付方案设计前期款即总设计费的40%，27840元（大写贰万柒仟捌百肆拾元）。
3．乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在3天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
4．甲方确认方案后，乙方开始深化方案效果图及施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的50%即：34800元（大写叁万肆仟捌百元）。
5.余款在甲方开始本项目施工后7天内安排乙方与施工方技术交底，乙方在技术交底完成后，全部图纸交予甲方。甲方向乙方支付余款即：6960元（大写：陆仟玖百陆拾元）
6．施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
7．其它约定：
三、双方责任：
一甲方责任：
1．甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2．在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3．对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
4．施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。
5．甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
6．凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
二乙方责任：
1．乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2．乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
3．合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。
4．乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它：
1．本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2．凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3．如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，甲方应支付乙方除往返机票外3000元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。
4．对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
5．本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请人民法院解决。
6．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
7．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
甲方名称：乙方名称：
（签字盖章）（签字盖章）
地址：地址：
甲方代表：甲方代表：
签订日期：签订日期：
设计合作合同范本第二十四篇
发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据。
《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条设计依据
发包人给设计人的委托书或设计中标文件
发包人提交的基础资料
设计人采用的主要技术标准是：
1、xxx行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—99）
2、广东省标准《建筑基坑支护技术规程》（DBJ/t15—20—97）
3、广东省标准《土钉支护技术规程》（DBJ/t15—70—20_）
4、广州市标准《广州地区建筑基坑支护技术规定》（GJB02—98）
5、xxx国家标准《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—20_）
6、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》（CeCS：22：90）
7、xxx国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086—20_）
8、其它有关的国家及地方强制性规范和标准
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不致，则根据如下优先次序来判断：
合同书
发包人要求及委托书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
广州新龙嘉禾现代医药销售物流中心——酒店项目基坑支护工程位于广州市番禺区清河东路北侧，基坑面积约1、6万平方米，开挖深度约5、5m。场地经回填较平坦，周边较为空阔，拟采用放坡等方式支护。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间设计所需的总建筑图、结构图以及地质资料。
第六条设计人向发包人提供的成果及服务
双方商定，本合同的基坑设计、施工方案通过专家审查总设计费为5、0万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
基坑支护期间的现场服务费用已经包含在设计费中。施工现场出现紧急情况，设计人必须在接到发包人通知后12小时内到现场处理。
第八条支付方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第1种方式解决：
（一）提交广州市仲裁委员仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十条合同生效及其他
发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同双方签字盖章即生效，一式6份，发包人4份，设计人2份。
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
设计合作合同范本第二十五篇
发包方（甲方）
承包方（乙方）
按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况
、工程名称：
、工程地点：
、承包范围：施工图范围内的装饰装修、卫生器具、照明灯光等图纸设计全部内容。（不包括卫生间防水、门及门套安装、壁纸、沙发及沙发台。）
、承包方式：包清工；
、工期：
开工日期：20xx年10月1日，
竣工日期：20xx年12月29日（总日历工期天数90天）
、工程质量：合格；
、合同单方价款：280元/平方米；（暂按2380㎡签订合同，最后按实量面积结算）建筑面积：2380㎡合同总价款：666400元（陆拾陆万陆仟肆佰元）以上合同价款包含人工费、机械费
管理费、成品保护费、安全文明施工费、利润、规费、税金等合同明示或暗示的所有责任、义务和风险以及与此有关的所有费用。
第2条甲方工作
、开工前5天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明四份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，水电费由甲方负责；并说明使用注意事项。双方按有关规定分别办理施工所涉及的各种申请、批件等手续并按有关规定各自承担相应的费用。
、指派邢东明、梁银声为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，积极配合乙方工作。
、乙方负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损失，如有损失承担相应费用。
、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条乙方工作
、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
、指派徐云才为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，负责全面的施工管理的各项事宜。乙方必须服从甲方代表和工程监理的管理，严格按照建设规范及甲方要求开展具体各项工作。
、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，负责保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，发生损坏的由乙方负责修复，费用由乙方承担。
、乙方负责提供材料清单，提前5日通知甲方并详细注明材料的型号、规格、数量、价格、颜色、质量、产地、合格证、到货时间等书面形式报给甲方，特殊材料出具订购图，甲方按乙方出具材料清单和订购图进行采购，因材料清单或订购图有误所造成的经济损失由乙方承担；乙方在施工中，所有材料不得超过定额损耗，超过定额损耗的部分，由乙方承担，特殊造型处例外。
、乙方应按照江苏省、徐州市及地方的有关安全文明施工的规定，负责工人的安全保障措施，进行安全文明教育和安全文明施工，如因乙方原因导致的乙方和第三人身财产损失，由乙方负全部责任。工程竣工后清理干净施工现场的建筑垃圾和其它物品，按甲方要求集中后由甲方负责统一外运。
、乙方向甲方提供完整的竣工验收资料、结算资料、竣工图纸一式两份，
第4条关于工期的约定
、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。工期顺延时，乙方应当向甲方以书面形式提出工期顺延的要求，经甲方确认后，工期方可顺延。
、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，造成的经济损失由乙方承担。
、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第5条关于工程质量及验收的约定
、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工验收规范》（GB50210-20xx）《建筑安装工程质量验收统一标准》（GB50300-20xx）等国家制订的施工验收规范为质量评定验收标准。
、本工程质量应达到国家及江苏省合格工程标准。
、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。
、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
第6条关于工程价款及结算的约定
1、结算执行：工程按实结算。执行xxx《建设工程工程量清单计价规范》及《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。执行《江苏省建设工程费用定额》（20xx）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（20xx）文件规定计算。其他费用按照招投标文件有关规定执行。
、工程报价的依据是甲方提供的图纸内容。施工期内出现变更增减情况时，依照分部分项工程内容的增减进行调整、结算。
、变更部分工程人工单价的约定：装饰人工费执行标准为78元/定额工日；
、所有结算资料必须经甲方签字，否则无效。
第7条关于工程款支付约定
工程进度款支付金额及时间：
1、合同订立后乙方开始施工三日内，支付合同价款的15%；
2、完成总工程量的40%，支付至合同价款的30%；
3、完成工总程量的80%，支付至合同价款的60%；
4、工程施工完毕，三日内支付至合同价款的80%；
5、工程验收合格后，七日由乙方向甲方提交竣工结算报告，经甲方审计批准后，三日内支付至结算价款的95%；结算价款的5%作为保修金。
第8条材料和设备的供应约定
、凡由甲方批价由乙方购买的材料，乙方应提前3天将所需设备材料名称、型号、规格、数量、价格、颜色、质量、产地、合格证、到货时间等书面形式报给甲方，甲方应在1日内审核确定签字盖章后方可采购。
第9条设计变更
、工程施工过程中甲方提出的工程变更，应提前五天以书面形式通知乙方，变更产生的工程量增减在竣工结算时增减。
、承包方在施工中提出合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的更换，须甲方书面同意后方可施工。甲方同意采用乙方合理化建议的，所发生的费用由甲方自行承担。
第10条有关安全生产和防火的约定
、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《xxx消防条例》和有关防火设计规范。乙方有责任对甲方提供的施工图纸及做法说明中明显违反消防、防火实际规范的部分提出意见。
、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《xxx消防条例》和其它相关的法规、规范，如未按有关施工操作规范发生的火灾及安全事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
、由于甲方确认的施工图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应及时提出修改意见，甲方采纳的，所发生的工程量增加的费用由甲方承担，如设计图纸确有违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方提出合理修改意见甲方不采纳，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
、由于乙方在施工生产中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切都经济损失。
第11条奖励和违约责任
、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。工期相应顺延。
、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同价款的万分之一作为违约金。每提前一天竣工，甲方支付乙方合同价的万分之一，作为奖励。
、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第12条争议或纠纷处理
、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协调解决或请有关部门进行调解。
、争议解决方式：因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商调解不成，从以下两种方式中选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）
1、提交仲裁委员会仲裁。（）
2、依法向当地人民法院起诉。（√）
第13条其他约定
第14条附则
、本合同正、副本各两份，双方各执正、副本一份。
、本合同履行完成后自动终止。
、附件：
⑴施工图纸或作法说明；
发包方（盖章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
帐号：
电话：
传真：
邮政编码：
签约地点：
签约时间：年月日
承包方（盖章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
帐号：
电话：
传真：
邮政编码：
签约地点：
签约时间：年月日
设计合作合同范本第二十六篇
甲方：
法定代表人：
地址：
电话：
乙方：
法定代表人：
地址：
电话：
依照《xxx合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合作协议。
第一条、项目概况
1、工程勘察设计项目名称：
2、规模与范围：
第二条、合作内容
乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行和提交方案。
第三条、甲方责任
1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4、委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
6、按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
第四条、乙方责任
1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计_____份，施工图设计______份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按协议规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。
3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需要重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订协议。
4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
5、对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
6、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按协议规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条、勘察设计费用
1、乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
2、设计协议生效后，甲方付给乙方设计费______%；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费______％；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。
3、小型设计项目及复用设计项目分______次拨付设计费。即签订设计协议时拨付______%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。
4、勘察协议生效后，甲方付给乙方勘察费的______%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。
第六条、违约责任
1、甲方不履行协议，无权请求退还定金。乙方不履行协议，应当______倍返回定金。
2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。
3、甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4、甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本协议自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
6、由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7、勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的______%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%（经批准生效）。
8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费______%的违约金，但每天偿付的最高额不得超过______元。
9、乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费______%、
第七条、争议解决
协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第八条、其他
1、协议未尽事宜，经双方协商一致，可在协议中增加补充条款，补充条款也同样是协议的有效部分。
2、本协议一式____份。甲、乙双方各执______份。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
设计合作合同范本第二十七篇
委托方：______（以下简称甲方）
受托方：______（以下简称乙方）
甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。
一、设计工程概况
1、设计工程名称：
2、设计工程地点：
3、设计工程面积约：㎡
4、设计工程范围：
二、设计时间
1、设计期限：设计期限为______天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。
2、设计交图步骤及时间：
（1）甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。
（2）甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币（按以上2（1）支付的人民币定金自动转为首期设计费）。乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。
（3）甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币，乙方收到设计费案后天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。
（4）甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。
（5）工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。
三、提交成果
序号图纸名称份数内容要求提交时间
1、装修设计方案图1套平面、天花、主要立面______年______月______日前
2、装修施工图1套平面、天花、立面、剖面、大样、______年______月______日前备注
3、《装修施工图》为pDF文件且应达到施工队依图施工之深度；
四、双方责任
1、甲方应按合同规定及时支付设计费。
2、甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更（除了合理的变更）。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。
3、甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。
4、乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。
5、乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。
7、若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。
8、乙方履行了本合同所规定的义务后，甲方向乙方支付剩余设计费人民币元。
9、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。
五、设计费金额、支付时间与方式
1、设计费总额：人民币￥元，（______），即元/㎡。
2、支付时间：
（1）双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币______元。
（2）甲方支付第一期的设计费即人民币______元。
（3）甲方支付第二期的设计费即人民币______元。
（4）甲方支付第三期的设计费即人民币______元。
（5）若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方；乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在工程峻工前由甲方支付给乙方。
3、支付方式甲，乙双方共同协商支付方式。
六、违约责任和争议的解决
1、甲方在乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的期限内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。
2、合同生效后，甲、乙方无故要求终止或解除合同时，应以双倍定金赔偿无过错方（不可抗力除外）。
3、甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。
七、合同效力
本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止。
甲方（签字盖章）：______电话：______
乙方（签字盖章）：______电话：______
合同签订时间：______年______月______日
设计合作合同范本第二十八篇
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，根据《xxx合同法》、《xxx广告法》等有关法律法规的规定，就甲方委托乙方作为甲方的广告服务代理（包括平面创意、撰文、设计、策划）事宜，达成如下一致协议：
一、合作范围
甲方委托乙方的产品宣传平面设计及企业宣传广告服务代理，全权负责本项目的广告创意、撰文、设计等代理事宜。
二、合作期限
委托期为年1月1日至年6月30日。本协议所拟合作期限届满前一个月，经双方协商同意，双方可续签协议。
三、乙方工作内容
广告的创意、设计、影视创意等事宜，包括Vi、宣传单张、海报、喷画、折页、邀请函、贺卡、现场pop、户外广告等平面设计、影视创意。
四、双方合作方式：
甲、乙双方以第一个月作为合作试点，在完成第一个月合作后，甲、乙双方都有权对对方的工作情况、合作程度、是否违约等情况进行评判，以作为是否继续合作的基础。如甲、乙双方对对方的合作情况不满意，均有权解除余下时间的合作关系。
五、双方责任与权利
甲方的责任和权利：
1、双方合作期间，甲方应积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类图片和文字资料，并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，如因甲方提供的资料而引起的法律纠纷，其相关的一切责任由甲方负责。
2、甲方有权及时地对乙方所提交的广告方案、设计稿和其他书面工作文件以书面形式提出修改意见和建议，乙方据此进行修改、调整、直至甲方签字认可方可定稿。但甲方应尊重乙方的专业经验和知识，并应考虑乙方工作周期等因素，在乙方提交有关文件后，应及时、完整地以书面形式提出明确的意见，以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。
3、为避免多头决策而导致的工作质量、效率下降，甲方特指定_______为其全权代表与乙方沟通，具体负责设计方案的审定，各种方案的确定，同时指定____________为其协助乙方款项的结算。
4、甲方应按照本协议的规定及时付款，以保证项目的正常进行。
5、甲方在提出各种正式建议与意见时，应采用包括传真在内的书面方式，以增进沟通之效率及未来之查证。
6、合作期内，甲方在事先未征得乙方同意的情况下，不得另行委托其他公司进行设计，否则视为违约。而在影视、印刷、工程、摄影、策划执行、媒体监控、市调等方面甲方则有权选择其他公司负责，但在同等条件下，甲方应优先选择乙方。
7、合作期间，甲方有权根据工作需要要求乙方更换相关服务人员。
乙方的责任和权利：
1、乙方为甲方成立项目服务小组，该项目小组由项目总监负责，并且配备足够数量的优秀设计人员。
2、乙方必须根据甲方要求保证交稿时间,所有的交稿数量均以甲方最后的确认稿为准，根据乙方的交稿时间和设计质量来评判乙方的工作完成情况。
3、乙方承接甲方广告业务，应委派专人与甲方保持紧密联系，经常与甲方交流、沟通，尽职尽责为甲方服务，按时、按质、按量完成甲方委托的各项工作，并为甲方资料保密。
4、乙方必须派出精干力量为甲方提供设计，甲方拒绝接收毫无创意和设计水平的稿件。
5、乙方每个月必须提供一份广告推广和传播思路，经过审定后按此思路进行广告创作和执行。
6、本项中以上1-5项中，如果有任何一项乙方未能按照甲方要求完成，则被视为违约。
7、双方合作期间由乙方设计的所有广告在不影响广告版面的情况下，可以附上乙方的标识。
8、双方合作期间，乙方应积极配合甲方的工作。乙方提供的设计稿，应具有真实性、准确性和完整性以及符合知识产权的合法性，如因乙方提供的设计引起纠纷或争议，一切责任由乙方负责，甲方不承担因此产生的直接或连带责任。
六、工作时间
各项工作开始前，双方应协商具体的时间安排，并由乙方做出详细的工作日进度，双方遵照执行。
七、收费条例
半年设计服务费：RmB结算方式与时间：
1、签定本广告服务代理协议书之日起的30个工作日内先付首个服务月的部分服务费（即），服务费余额元于_年4_月30日前付清。
2、滞纳金：若甲方在以上规定的时间内逾期未付款，则须自本协议约定的付款时间算起，每日按拖欠款金额的向乙方支付滞纳金；若经甲乙双方协商后对工作一致推迟，则收款时间相应顺延。
3、违约金：若乙方在本合同规定时间内未完成甲方要求的工作每拖迟一天按月服务费的向甲方支付违约金；若经甲乙双方协商后对工作一致推迟，则工作时间相应顺延。
八、违约责任
1、乙方除自然力、灾难、政府等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约，在这种情况下，甲方有权单方面终止执行本协议，有权拒付费用，并向乙方索取由此造成一切损失。
2、如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给甲方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作的权利，并向甲方追讨拖欠款项的滞纳金。
甲方名称（盖章）：乙方名称（盖章）：
代表人：（签字）代表人：（签字）
日期：年月日日期：年月日
设计合作合同范本第二十九篇
委托方(甲方)：
设计方(乙方)：桂林市恒海装饰工程有限公司
根据《xxx合同法》《xxx建筑法》《装饰行业相关
设计服务及取费标准》办法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙方双方友好的协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议，以便共同遵守。
一、设计工程项目概况及设计费用：
、项目名称：
、项目地点：
、本工程设计面积：平方米，收取设计费为每平方米元，设计费：人民币(￥元);
二、本合同工程设计内容及付款方式：
、双方签定合同协议当日，甲方应支付首期设计费60%即人民币(大写)，乙方收到设计费后次日即进行平面方案设计，并于7个工作日内完成，提交甲方。
设计成果：
a、平面功能布置设计
b、地面铺砌方案
c、天花造型方案
d、墙面材料方案
、施工图由乙方完成后，甲方应支付乙方第二期设计费40%即人民币(大
写)。乙方收到设计费后即将施工图交付甲方。
设计成果：
a.室内设计施工图：
1)原建筑平面图2)平面布置图3)地面铺贴图4)天花布置图
5)水电定位图(包括强电、弱电、开关插座布置、灯路控制等)6)拆建图
b.提供水电、消防、空调等设备专业及结构改变设计的配合工作;
设计合作合同范本第三十篇
甲方：
乙方：
一、工作内容
1.在校外的展示现场接受咨询，并介绍英特国际英语学校的简单情况。
2.现场赠送课程服务项目，并得到回馈信息卡。
3.目标客户是学生家长，并以赠送课程服务项目得到家长回馈信息卡。
4.回馈信息卡有关个人信息部分应填写完整(尤以姓名和电话为重，必须填写清晰)。
5.在回馈信息卡下方必须注明推广员姓名、推广地点和时间，因未注明清楚而导致的业绩统计错误后果自负。
6.推广员应按照组长要求移交调查表，并与组长进行书面交接，填写《交接明细表》，出现错误后果自负。
7.兼职人员需对自己每日的回馈信息卡进行记录(日期、地点、被调查姓名和电话)，以便核对计薪。
8.兼职人员必须当日交回自己得到的回馈信息卡，否则扣除该天工资。
二、规章制度
1.不允许伪造回馈信息卡(签写朋友、家人等信息)及让学生填写回馈信息卡(在家长陪同并经过家长允许及确认回馈信息卡信息正确情况除外)，若有发现，扣除当月工资。
2.按照主管或排班要求的提前十分钟到达工作地点，有异议的需要提前三天提出，可作调整。已经确认后不得擅自调班和更改工作时间，若有急事，需急事通知你的主管。
3.上班时间保持良好形象，精神饱满，穿戴整齐。
4.工作时间不得擅自离岗，不得无止境聊天、发短信、打电话，若有发现罚款50元/次。
5.维护学校的宣传品，并做好交接记录，若有损坏照价赔偿。
6.对待咨询者要有耐心，态度和善，若有投诉要重罚。
7.提出辞职需要提前一周，否则扣除一周工资。
8.提出请假申请一般情况需提前三天通知主管，特殊情况可提前一天通知主管，否则扣除一周工资
三、劳务明细
英特英语兼职薪资由基本工资+奖金提成组成。
1.基本工资：_________元/小时(不多于4小时)
要求：____________________________________
2.工作时间：由兼职自由安排时间，学校排班。
3.奖金提成标准
(1)单次活动有效率奖金分配标准
单次任务完成的概念：
假如兼职工作四小时，完成4h*10张=40个电话信息以上算为完成。
单次任务完成的前提下：
有效问卷≤50%：0元/张
有效问卷51%-60%：1元
有效问卷61%-70%：2元
有效问卷71%-80%：3元
有效问卷81%-90%：4元
有效问卷91%以上：5元
例子1：一个兼职在四小时内完成了60个电话信息，其中有31个是有效的(有3～12岁孩子、接受过拜访、手机号码正确)那么这个兼职当天的工资为40元底薪+31元奖金提成=71元
(2)月奖金：300元
要求：月任务80%完成
个人平均月有效率高于50%有效率
月活动次数不少于10次
(3)工薪结算日期：每周一结算底薪，每月5号结算前一个月奖金。
我已仔细阅读过以上内容，并愿严格遵守以上各项工作制度。
甲方签字：________
电话：________
乙方：_________
日期：____年__月__日
设计合作合同范本第三十一篇
日期：年月日
甲方：
联系人：
电话：
乙方：
1.双方本着诚信为本的原则，经协商，达成如下各项设计服务协议：
项目类型价格备注总金额（大写）
完成日期：年月日前
2.付款方式：签约后预付合同总金额30%元，标志被认可后，甲方向乙方付清合同余款元。
3.甲方应向乙方提供相关资料，认真填写标志设计调查问卷，对乙方提出的设计方案及时反馈，保证双方沟通顺畅。
4.乙方应坚持专业化，国际化及原创性原则，在指定的日期向甲方提供合同所规定的标志设计方案。
5.如果甲方对乙方所提供的方案提出异意，乙方应广泛细致地听取甲方的意见，对所提供的方案进行修改直至完善。若方案经多次修改仍不能被甲方认可，甲方有权终止合同。乙方应在三个工作日内退还甲方全额预付金。如果标志设计已完成，并被甲方认可，则扣除标志设计费（按合同规定），退还剩余预约金，甲方拥有标志定案的所有权。
6.如果甲方不同乙方保持积极沟通，对提案不能提出明确意见或故意推托，影响合同正常进行，乙方有权终止合同，预付金不予退还，并且甲方无权使用乙方向甲方提供的所有设计方案。
7.双方都不得无故终止合同，否则，违约方承担对方经济损失。
8.甲方向乙方付清合同全款后，乙方向甲方提供设计定案的电子文件。同时，设计定案的所有权转交给甲方，但其它提案甲方无权使用。
9.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
10.本合同一式两份，双方各执一份，自签定之日起生效。
甲方：乙方：
代表人签字盖章生效代表人签字盖章生效
设计合作合同范本第三十二篇
甲方：________________________
乙方：________________________
依据国家有关法律、法规和本市有关规定，双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担别复式房设计、空间前期所有相关工作事宜，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
甲方委托乙方设计：复式房装饰设计及选材、设计面积30000㎡，设计地点：________________________。
一、协议执行的时间安排及付款方式
1、合同设计费金额为￥900000元。(30000㎡×30元)(不含税)
注：如产生差旅食宿费由甲方另行负担(包含来回机票、每人一天800元标准计算)。
2、合同签订后，乙方在收到甲方270000元(30%)的设计预付款后协议生效，乙方在7天内出平面布置图设计，平面布置图设计由甲方签字确认后，在20内出效果图(门厅，走道等15-20张效果图)方案。
3、效果图方案设计由甲方签字确认后支付360000元(40%)，乙方在20天内出内出整体施工图交给甲方确认后支付270000元(30%)。
二、在合约执行过程中，若遇到问题，双方应本着互利协作的原则友好解决。
1、因甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，而要求乙方对设计作修改，以致造成乙方设计需返工时，以面积计算改动10%以内乙方不另收费，改动10%以上，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付同比例设计费。
2、乙方严格遵循协议时间，甲方会积极配合，尽快确认乙方选送的设计方案。
3、合同生效并支付预付款后，若因乙方自身原因要求终止或解除合同，乙方应双倍返还预付款。
4、甲方应保护乙方所提供的设计方案和文件，未向乙方付清设计费或未经乙方书面同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自进行实际应用、修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。
5、乙方交付设计资料及文件后，须经甲方的设计审查，并根据结论负责对不超出原定范围的内容做必要修改补充。
6、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的图纸、数据等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
7、甲方应按本合同第二项的金额和时间按时向乙方支付设计费，逾期超过7日以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作。
8、此合同不含施工监理，但乙方须向甲方详细解释设计内涵和施工工艺，以利甲方监理施工。
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，合作过程中双方若有争议，应积极协商解决，如协商不成，甲、乙双方均可向已方所在地人民法院提起诉讼。
甲方：________________________
乙方:________________________
法人代表：________________________
法人代表：________________________
户字：________________________
银行；________________________
银行帐号：________________________
设计合作合同范本第三十三篇
委托方：________________(以下简称甲方)
设计方：________________(以下简称乙方)
根据《xxx经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：
一、工程概况
1.工程地点：________________________;
2.建筑面积：________________________;
3.使用性质：________________________;
4.房屋结构：________________________。
二、设计程序
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2×__________元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2×__________元/m2计取，设计费总计__________元。
2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%，即__________元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在_____天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的_____%元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的_____%元。
6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图__________元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。
7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定：____________________。
三、双方责任
甲方责任：
1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。
4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。
6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
乙方责任：
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它
1.本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3.如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的'，市区内甲方应支付乙方元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。
4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
5.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请人民法院解决。
6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
设计合作合同范本第三十四篇
甲方：
乙方：
双方本着诚信为本、互惠互利、公平交易的原则，就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议：
一、服务内容：
1.设计项目：标志设计(示例)
2.规格、要求：依照企业或产品品牌(示例)
3.设计服务费用：
4.备注：提供版权转移、电子文件
二、合同总费用：
三、甲乙双方责任：
1.甲方需提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方需及时对乙方提的设计方案进行反馈;甲方须按合同规定向乙方支付有关费用。
2.乙方需通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定;乙方需严格按甲方要求专业水准进行合同规定之工作;乙方需遵守甲方商业(资料)机密。
3.乙方需向甲方提供至少五款的不同设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善;若因乙方水准或设计思路偏差所致，乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方需再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方决策人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上，乙方需在二个工作日内将甲方所预付定金全额退返给甲方。
4.为给予甲乙双方同等的约束力，如属于甲方对乙方设计提案未能给予具体的不满意意见，或甲方决策人不与乙方保持积极沟通，乙方在三次提案后也有权要求终止合同，甲方不得要求乙方退还所付定金，同时甲方也不得使用、传播乙方所有提案之设计作品。
5.甲、乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：___年___月___日前。
四、付款方式：
1.自甲乙双方签订合同之日起二日内，甲方向乙方预付合同总金额的三分之一作为订金。
2.本合同完成之时，甲方向乙方一次性付清合同余款。
3.甲方需通过银行将合同规定之有关款项电汇至乙方如下账号：
乙方开户名称：乙方开户行：乙方银行账号：
4.在本合同规定工作全部完成前，如甲方需提前采用乙方已完成作品，甲方需另行向乙方支付采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后，乙方向甲方提供合同金额的税局发票。
五、其它事项：
1.甲乙双方均不得无故终止协议，否则违约方需承担对方的经济损失。
2.甲方向乙方付清合同全款后，乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方同意。
3.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。合同书自签定之日起即告生效。
4.本合同传真件有效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：(盖章)
代表人签字生效：
签署日期：
乙方：(盖章)
代表人签字生效：
签署日期：
设计合作合同范本第三十五篇
甲方：
乙方：__________企业形象策划有限公司
甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则，经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议：
一、服务内容与价格
1．服务内容：
2．协议总额为rmb元，大写人民币。
二、甲乙双方责任
1．甲方须提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等；甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈；甲方须按协议规定向乙方支付有关费用
2．乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定；乙方须严格按甲方要求，以专业水准进行协议规定之工作；乙方须遵守甲方商业（资料）机密。
3．乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善；
若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上，甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。
4．甲乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：年月日前。
三、付款方式
1．本协议完成之时，甲方向乙方一次性付清协议总额即rmb元。
2．甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至--乙方开户行：
乙方开户名称：__________企业形象策划有限公司银行帐号：或通过工商银行现金快速汇款至：工商银行存折号码：
3．若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品，甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后，乙方向甲方提供合同金额的税局发票。
四、其它事项
1．甲乙双方均不得无故终止本协议，否则违约方须承担对方的经济损失。
2．甲方向乙方付清本协议全部款项后，乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方特别同意。
3．本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商解决；本协议自甲乙双方签字盖章之日起即告生效。
4．本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：__________企业形象策划有限公司
（签字盖章）（签字盖章）
电话：电话：
传真：传真：
签约日期：年月日签约日期：年月日
设计合作合同范本第三十六篇
甲方：
乙方：
为服务地方经济，加速高等学校科研成果的转化，通过校企联合这一途径，充分发挥科技对经济的促进作用，经甲乙双方协商，达成如下协议：
1、合作原则
双方按照“优势互补、互惠互利，协同创新，共谋发展”的原则开展产学研项目合作。依托甲方的资金、厂房、设备、市场等优势，乙方的技术、人才、信息和实验室等优势，根据市场需求，双方共同开发新产品和技术攻关，构筑企业和高校协同行动的创新体系。
2、合作内容
（1）工程硕士培养
为提高企业综合素质和企业管理人员的学历层次，根据乙方提出的要求，乙方为甲方培养工程硕士。具体培养模式，双方另签定培养协议。
（2）共建实验室
依托乙方***，联合成立“***实验室”，具体操作方法，双方另签定合作协议。
（3）科研合作
●合作申报项目。双方联合向各级政府和社会申报各类项目，双方约定，项目完成后取得的专利、成果、报奖等均以双方单位共同名义的形式进行，排序由双方协商确定，由第一完成单位组织上报，双方共同组织实施；
●委托科研项目。甲方根据企业发展的需要，在技术改造、新产品开发、产品质量分析、工艺改进、循环利用等方面提出科研项目，委托乙方组织教师与甲方联合攻关；乙方也可提出与甲方有关研究课题，报请甲方同意后，委托乙方组织教师与甲方联合攻关。
（4）人才培养
根据甲方提出的要求，乙方每年为甲方推荐毕业生，甲方有优先在乙方选择毕业生的权利；也可根据甲方提出的要求，乙方为甲方定向培养有关专业的人才。
（5）实习基地
甲方为乙方提供学生实习基地，为乙方教师考察学习提供便利；对甲方业务水平比较高、带教工作认真负责并长期担任带教工作的人员可根据实际需要聘为兼职讲师、副教授、教授。
3、知识产权
双方合作取得的科研成果，按相关产权法律法规的规定，界定成果所有权和使用权，在合作协议具体实施时另行约定。双方对另外一方的知识产权负有保密责任，未经一方许可不得向第三方泄露，否则违约方将赔偿经济损失，具体方案双方另行约定。
4、本协议为双方合作的框架协议，具体合作项目、合作方式、权益分享等内容，另外签订合作协议或项目合同。
5、未尽事宜，甲、乙双方可另加补充协议，经双方盖章、签字的补充协议与本协议有相同的法律效果。
6、本协议正本贰份，甲乙双方各持壹份；副本贰份，各自呈报甲方、乙方的上级主管部门。
7、双方约定，本协议长期有效，双方单位盖章、代表签字后生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表(签字)：代表(签字)：
日期：年月日日期：年月日