方案设计合同范本第一篇
建设单位:(以下简称甲方)
设计单位:(以下简称乙方)
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规规定,双方就甲方全年天然气工程设计工作委托乙方完成事宜,经协商签订本合同。
二、合同期限:本协议的有效期暂定为壹年。从20x年1月1日起至20x年12月31日止。
三、委托内容和具体要求:
1、天然气城镇管道设计;
2、居民住宅、公共用户、锅炉房天然气及庭院天然气管道设计;
3、城镇天然气门站、储配站设计;
4、按照国家有关燃气设计标准、规范以及当地有关要求设计。
四、设计进度和完成委托内容期限:
根据天然气工程实施条件分段、分片按照甲方要求按时提交设计成果。(具体设计进度和期限要求按单项工程设计委托书约定为准。)
五、甲方承担的主要工作内容及责任:
1、向乙方提供开展设计工作所需的建设项目审批文件和设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托初步设计应提出以下资料:
(1)经过批准的设计任务书;
(2)选址报告;
(3)规划部门提出的规划要求及红线图;
(4)原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水电、运输等方面的协议文件;
(5)有关的工艺设计资料,民用项目的使用要求;
(6)能满足初步设计要求的勘察资料(包括工程地质、水文地质、地形、地貌),需要经过科研取得的技术资料,人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件以及有关设计设备的技术资料。
2、为设计人员提供必要的办公场所,费用由设计单位承担。按时组织图纸会审和设计技术交底,工程竣工后要通知设计单位参加竣工验收工作。
3、在设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
4、负责设计文件的上报审批,并及时将主管部门审批意见送交乙方。
5、维护乙方设计文件和设计成果的完整,不得擅自修改,自行套用或转让给第三方重复使用。否则甲方将承担因此所造成的损失。
6、委托配合引进项目的设计任务,从询价对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
六、乙方承担的主要工作内容及责任:
1、设计文件必须符合国家现行有关法律、行政法规、建设标准、技术规程、规范等规定。
2、乙方必须保证设计资质和经营范围满足甲方承建的工程项目的要求,否则,乙方应承担全部的责任;乙方将相关资质文件报甲方备案。
3、初步设计、施工图设计文件经施工图审查机构审查后如须修改或变更,乙方负责修改或变更直至审查合格;超出原定委托范围的重大修改或变更,须具有原主管审批部门的审批文件,相关具体进度、要求和收费,双方应另行签订补充协议。
4、负责对所承担的设计工程向施工单位进行设计技术交底;配合施工单位、监理单位解决施工过程中的有关设计问题。负责因设计原因需进行的设计变更,工程竣工验收及修正概算的编制工作。
5、乙方免费提供设计文件和图纸一式八份(民用建筑提供初步设计六份),施工图一式八份。委托方因工程所需,尚需增印初步设计文件和图纸,费用应另行支付。
七、违约责任及争议解决办法:
1、任何一方违约,给守约方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2、本合同未尽事宜,由双方协商达成补充协议,补充协议与合同具有同等效力。
3、本合同履行过程中发生争议时,由双方协商解决,协商不成向合同签订地人民法院起诉。
八、收费标准:
设计费按国家物价局、xxx现行的《工程设计收费标准》和国家有关规定执行,按不含税工程费%收取。
九、付款方法:按工程进度分段支付设计费。
十、单项工程设计委托书为本合同组成部分,其中约定内容如有与本合同约定不一致之处,以单项工程设计委托书约定为准。
十一、本合同一式四份,双方各执两份。
建设单位:设计单位:
负责人(签字):负责人(签字):
20x年1月1日20x年1月1日
方案设计合同范本第二篇
委托单位:______________________________(以下简称甲方)
设计单位:______________________________(以下简称乙方)
根据《xxx经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条工程项目
甲方委托乙方承担以下工程设计任务:
工程名称:_____________________________
工程地址:_____________________________
工程任务批准文件:__________________________(见附件1);
北京市城市规划管理部门批准文件:____________(见附件2);
本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。
第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交
本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照xxx规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:
(一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:序号文件内容或名称文件提交日期备注
(二)乙方按约定的时间提交下列设计文件:序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和xxx的规定为准,超出部分另行收费。
(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。
第三条设计收费及支付方法
(一)本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。
(二)本工程设计收费详见附件3xxx委托设计项目表xxx。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。
(三)乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。
(四)乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。
(五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。
(六)本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。
第四条双方责任
(一)甲方责任
1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。
4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。
5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
6、在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。
方案设计合同范本第三篇
业主(甲方):___________________
承接方(乙方):_________________
工程项目:_____________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签定本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
一、工程地址:__________________________________________。
二、居室规格:__________________________________________。
三、施工内容:详见本合同附件《装饰施工内容表》。
四、委托方式:双方商定采取下列第种承包方式。
1、乙方包工、包全部材料;
2、乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;
3、乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程开工日期:___________年________月________日。
六、工程竣工日期:___________年________月________日。
工程总天数:________天。
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)________元。
第三条:质量要求
一、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件《________装饰工程主材料报价单》。
二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签定补充合同。
三、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
第四条:材料供应
一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程,非经甲方同意,不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第五条:付款方式
一、合同一经签定,甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。
支付次数支付时间支付金额
第一次开工前三日___________年________月________日________元。
第二次工程进度过半___________年________月________日________元。
第三次工程验收合格___________年________月________日________元。
二、甲方付清工程价款,详见本合同附件《________装饰工程工程结算单》,乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡,详见本合同附件《________装饰工程工程质量保修卡》
三、甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
四、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《________装饰工程工程变更表》,双方应签定补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
第六条:争议解决
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向
1、________市仲裁委员会申请仲裁;
2、________人民法院提起诉讼。
(将不选定的解决方式划出)
第七条:合同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后,重新签定补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
二、施工过程中,任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第八条:合同生效
一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。
二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主):___________________(签章)
乙方:___________________(签章)
签约日期:___________年________月________日
方案设计合同范本第四篇
DesignContractforConstructionproject(ii)
(专业建设工程设计合同)
(DesignContractforprofessionalConstructionproject)
工程名称:10KV变电所新建工程
projectname:10KVSubstationnewConstruction
工程地点:
projectSite:
合同编号:Contractno.:
(由设计人编填)(FilledinbyDesigner)
设计证书等级:设证甲级a121001826
DesignCertificationRank:DesignCertificateClassa121001826
发包人:employer:
设计人:电力勘察设计院
Designer:electricpowerSurveyDesigninstitute
签订日期:Date:
xxxxxx国家工商行政管理局
SupervisedandmanufacturedbyministryofConstructionofpeople’sRepublicof
ChinaandtheStateadministrationofindustryandCommerce
发包人:employer:
设计人:电力勘察设计院Designer:electricpowerSurveyDesigninstitute
发包人委托设计人承担10KV变电所新建工程设计,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
theemployerentruststheDesignertoundertake10KVStarmallplaza1#SubstationnewConstruction;theprojectsiteis,Bei’erZhongRoad,tiexiDistrict,ShenyangCity.Uponagreementbybothpartiesthroughconsultation,thetwopartiesshallsignandimplementtheContractjointly.
第一条本合同签订依据article1:thisContractissignedinaccordancewith:
《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
ContractLawofthepeople’sRepublicofChina,ConstructionLawofthepeople'sRepublicofChinaandmarketregulationsofConstructionSurveyandDesign.
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
Lawsandregulationsoftherelatedstateandlocalconstructionsurveyanddesignmanagement.
建设工程批准文件。DocumentsofapprovalforConstruction.
第二条设计依据article2DesignBasis
发包人给设计人的委托书或设计中标文件
thetrustDeedorDesignDocumentsofthetenderacceptedprovidedtothedesignerbytheemployer;
发包人提交的基础资料Fundamentalmaterialssubmittedbytheemployer;
设计人采用的主要技术标准是:themajortechnicalstandardsadoptedbythedesignerare:
B-01R5-SJ-02-20xx标准、规程、规范
B-01R5-SJ-02-20xxStandards,procedures,norms
第三条合同文件的优先次序article3priorityofContractDocument
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
thedocumentsconsistingofthisContractmaybedeemedasdemonstratingmutually;ifthereisanyambiguityordiscordanceinthecontractdocument,thefollowingpriorityshallbefollowedtojudgment,
合同书theContract;
中标函(文件)Letterofacceptance(Document);
发包人要求及委托书RequirementsoftheemployerandLetterofauthority;
投标书thetender
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
article4name,Scale,phase,investmentanddesignContentfortheContractitems(fillinbasedonindustrycharacteristics)
10KV星摩尔购物广场1#变电所新建工程
10KVStarmallplaza1#SubstationnewConstruction
变电所电气及10KV进线
electricand10KVinletwireofthesubstation
变电所设在地下,内设6台1600KVa变压器及2台1250KVa变压器。
thesubstationisunderground,withsix1,600KVatransformersandtwo1,250KVatransformersinside.
10KV电源分别由劝工变、历工变电所各新出电缆新路径电缆敷设至用户
变电所。
the10KVpowerlineislaidalongthenewcableroadsofQuangongSubstationandLigongSubstationrespectively,towardthecustomersubstationwithcables.
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
article5Relevantmaterials,documentsandtimesubmittedtothedesigner
本工程供电方案1份20xx-2-25
powersupplyschemeofthisproject125February,20xx
用电负荷资料1份20xx-2-25
bytheemployer
electricityloaddata125February,20xx
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
article6Documents,numberofcopies,locationandtimesubmittedtotheemployerbythedesigner
设计图纸8份20xx-04-15
Designdrawing8copies15april,20xx
概算书6份20xx-04-15
Bookofestimates6copies15april,20xx
注:待发包人结清全部设计费后,由设计人将设计文件交付沈阳供电公司客户工程部
note:afterthepartyissuingcontractsettlesupthetotaldesignfee,theabovedesigndocumentswillbesubmittedtotheprojectDivisionofShenyangpowerSupplyCompanybythedesigner.
第七条费用article7expenditure
双方商定,本合同的设计费为设计费按设计价格(20xx)10号文计取万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
itisagreedbetweenbothpartiesthatthedesignfeeunderthiscontractiscalculatedandchargedaccordingtothedocument(20xx)Designprices.thechargingbasisandmethodareinaccordancewithrelevantnationalandlocalprovisions,andwillbedeterminedbybothpartiesthroughnegotiation,ifthereisnorelevantnationalorlocalprovision.
如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
iftheaboveexpenseisestimateddesignfee,bothpartiesshallcheckthedesignfeeaspertheapprovedbudgetaryestimateofthepreliminarydesign,aftertheexaminationandapprovalofpreliminarydesign.Duringtheconstructionofthisproject,ifthereisanyadjustmentinbudgetaryestimate,thedesignfeewillalsobeadjustedcorrespondingly.
第八条支付方式article8Formofpayment
本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额,计16万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
thepartyissuingcontractshallpaythetotaldesignfee,withinthreedaysaftertheexecutionofthiscontract,thatis,160000RmBasadeposit(thedepositwillbeseenasapartofdesignfee,atthetimeofcontractsettlement).
设计人提交全部设计文件之前,发包人结清设计费,不留尾款。
Beforethedesignersubmitsalldesigndocuments.thedesignchargeisallsquaredbytheemployer,andnofinalpaymentleft.
双方委托银行代付代收有关费用。
Bothpartiescommissionbanktopayandcollectrelatedfees.
第九条双方责任article9Responsibilityoftwoparties
发包人责任Responsibilityoftheemployer
发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
theemployershalldeliverbasicmaterialsanddocumentstothedesignerwithinthespecifiedtimeinaccordancerequirementsstipulatedinarticle5,andshallberesponsiblefortheircompleteness,correctnessandtimelimit.theemployershallnotrequestthedesignertodesignbyviolatingtheconcernednationalstandards.
ifitexceedstheprescribedtimelimitwithinfifteen(15)dayswhentheemployerdeliversabovematerialsanddocuments,thedesignercanpostponeaccordinglythetimeofdeliveringthedesigndocumentsinaccordancewitharticle6intheContract;ifitexceedstheprescribedtimelimitoverfifteen(15)dayswhentheemployerdeliversabovematerialsanddocuments,thedesignerisentitledtodecideagainthetimeofdeliveryofdesigndocuments.
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
whentheemployeraltersentrusteddesignitems,scaleandconditions,ordeliversthewrongmaterials,ordeliversmostlyrevisedmaterialssothatthedesignerreworkforthedesign,theemployershallpayforreworkcostforthedesignerbasedontheamountoftheworkperformedbythedesignerexceptthesupplementalagreement(orcontract)signedseparately,andtherelevantarticlesspecifiedagainbybothpartiesthroughtheconsultation.
priortosigningthecontract,iftheemployerhassatisfiedtodesignworkwhichisdonebythedesigner,theemployershallpaythecorrespondingdesigncharge.
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
DuringimplementationoftheContract,whentheemployerrequeststoterminateandcancelthecontract,thedownpaymentpaidbytheemployershallnotbereturnedifthedesignerdoesn’tbeginthedesignwork;ifthedesignerstartsthedesign,theemployershallpayhalfofdesignchargeinthephaseifitislessthanhalfoftheactualamountofworkperformedbythedesigner;ifitexceedsthehalf,thefulldesignchargeinthephaseshallbepaidinall.
发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
theemployershallpaythedownpaymentinaccordancewithstipulationsoftheContract.Receptionofthedownpaymentisthemarkofcommencementofdesignworkforthedesigner.ifthedownpaymentisnotreceived,thedesignerisentitledtoputoffthetimeofcommencementofdesignwork,andpostponeaccordinglythetimeofdeliveryofdocuments.
发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
theemployershouldpaychargesfordesigntotheDesignerattheamountanddateprovidedinthisContract.Foreachdayofoverduepayment,2‰oftheoverduepaymentshallbepaidasdamagesforoverduepaymentandthetimefordeliverybytheDesignershallbeextendedaccordingly.wherethedelayofpaymenthasexceeded30days,theDesignershallhavetherighttosuspendtheperformanceoftheworkatthenextstageandgivewrittennoticetotheemployer.incasethehigherauthorityorcompetentdepartmentofdesignapprovalwouldnotapprovethedesigndocumentsortheengineeringconstructionofthiscontractissuspendedorstopped,theemployershouldpaythepayablechargesfordesign.
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
theemployerrequeststhedesignershoulddeliverthedesigndocumentsaheadofthetimespecifiedbytheContract,itshallneedtheapprovalofthedesigner,andshallnotdeviategravelyfromtherationaldesignperiod,andtheemployershallpayforthecrashingcharge.
发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
theemployershouldofferconveniencesinaspectsofworking,livingandtrafficandnecessarylabor-protectionequipments.
设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
theemployershallberesponsibleforthenationalstandarddrawing,ministerialstandarddrawingandlocalstandarddrawings.
承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
theemployershallbeartheexpensesforreceivingforeignexpertinchargeoftheengineeringtotheDesigner'soffice(includingexpensesonfax,telephone,copyandofficeaffairs).
设计人责任ResponsibilitiesoftheDesigner
设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现、、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外).并对提交的设计文件的质量负责。
thedesignershallperformthedesigninaccordancewithprovisionsoftheStateandthetechnicalcodesandstandardsstipulatedintheContract,deliverthedesigndocumentsinaccordancewithcontents,timeandnumberofcopiestotheemployerspecifiedinarticle6(exclusionofthecasewherethedesigndocumentsshallbeprolongedaccordinglystipulatedinarticle,,and),andberesponsibleforqualityofthedelivereddesigndocuments.
设计合理使用年限为25年。
thedesignlifeoftheengineeringconstructionshallbe25years.
负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
Responsibleforexaminingfordesignmaterialsofforeignbusinessman,andresponsiblefordesignliaisonoftheContractproject.
设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的\%。
thedesignershallberesponsibleforrevisionorsupplementtothemistakesoromissionofthedesigndocuments.thedesignershallbefreeofthedesignchargeoflosspartbesidesremedialmeasurestakenforcasualtylossofconstructionqualitycausedbythedesignerduetothewrongdesign,andshallpaycompensationmoneyfortheemployerbasedondegreeofloss.amountofcompensationwhichisdecidedbytwopartiesthroughconsultationis\%ofactualloss.
由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
ifthedeliveryofdesigndocumentsisdelayedfortheDesigner'sreason,eachdayoverduewillresultinthereductionof2‰ofthedesignchargesfortheproject.
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
afterthecontractentersintoforce,theDesignermayrequireterminationorcancellationofthecontractandtheDesignershouldreturnthedownpaymentindouble.
设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
Upondeliveryofthedesigndocuments,theDesignershallparticipateintheinspectiononthedesignbytherelevanthigherauthorityasprovideandshallberesponsiblefornecessaryadjustmentandsupplementstothecontentwithintheoriginalscopeofthedesignaccordingtotheinspectionconclusion.theDesignershallstarttheconstructionwithinoneyearupondeliveryofthedesigndocumentswithinthespecifiedtimelimitandshallberesponsibleforthetechnologicaldisclosuretotheemployerandconstructionunit,handlingwithrelevantmattersondesignandparticipationintheacceptanceuponcompletionoftheengineeringconstruction.incasetheengineeringconstructionhasnotstartedwithinoneyear,theDesignershallstillberesponsiblefortheaboveworkandmaycollectreasonableservicechargeforconsultancyfromtheemployeraccordingtotheneededworkload.theamountoftheservicechargeshallbediscussedanddeterminedbytheparties.
第十条保密article10Confidentiality
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
Bothpartiesshallprotecteachother’sintellectualpropertyrights.withoutpriorconsent,neitherpartyshallrevise,copyortransfertoathirdpartyorusefortheprojectotherthantheprojectofthisContractanymaterialsanddocumentsoftheotherparty.Undersuchcircumstances,thedisclosingpartyshallberesponsibleforalltheanyconsequenceitresultedandshallbeartherelevantcompensation.
第十一条仲裁article11:arbitration
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由沈阳仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
ifanydisputearisesinconnectionwiththisengineeringServiceContract,itshallbesettledbyfriendlyconsultationoftheparties,orbesubmittedtothecompetentlocalconstructionadministrationdepartmentformediation.wherethedisputecannotbesettledbymediation,itshallbesubmittedtotheShenyangarbitrationCommitteeforsettlement.wherethepartieshavenotagreedonthearbitrationorganizationintheContractnorconcludearbitrationagreementinwrittenform,thedisputewillbebroughttothepeople’sCourt.
第十二条合同生效及其他article12:Contracteffectiveandmiscellaneous
发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
aspertherequestoftheemployerfordispatchofpersonneltostayontheConstructionsitesoastocoordinateandsolverelevantissues,theindividualtechnicalconsultantservicecontractshallbesignedbybothparties.
设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
ServiceprovidedbytheDesignerfortheprojectinthisContractwillbeconcludeduntilthecompletionofconstructionandinstallation.
本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
intheprojectsoftheContract,DesignershallnotappointmanufacturersorDesignersofconstructionmaterialsandequipments.wherethereisanecessitythatDesignershallcooperatewithemployerinorderingtheprocessofconstructionmaterialsandequipments,therelevantchargeshallbepaidbyemployer.
发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
theemployerentrustedtheDesignertocooperatewiththeengineeringworkofimportedprojectanddesignpersonnelundertakingrelevantdesignassignmentshallbeincludedinallstagesfromenquiry,businessnegotiation,domesticandoverseastechnicalinspectionuntiltheproductionperiod.thechargeforoverseasbusinesstripandotherrelevantchargewillbepaidbyemployerexceptthechargeforpurchasingdress.
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
additionalagreementforanyotherservice,whichemployerentrustsDesignertoprovide,however,outofthescopeoftheContract,shallbesignedandthepaymentshallbepaidcorrespondingly.
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
ForanyfailuretoperformanytermorconditionofthisContractduetotheforcemajeure,bothpartiesshall,ingoodfaith,attempttosettleamicablyandbymutualagreement.
本合同双方签字盖章即生效。一式贰份,发包人壹份,设计人壹份。
theContractiseffectiveonceafterbothpartiesstampedandsigned.therearetotally__two_copiesoftheContract,employerretains__one_copies,andDesignerretains__one__copies.
本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
oncethisContractbecameeffective,itshouldberegisteredintheauditingSectionstipulatedbyprovincialadministrativeministryofConstructionwheretheprojectlocates.whereisnecessitymutuallyagreedbybothparties,theContractshallbecertifiedbyLocaladministrationforindustryandCommerce.thisContractistobeconcludedonceafterbothpartiesfulfilledtheirownresponsibilities.
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
anycorrespondence,includefaxes,telegram,meetingminutesagreedbybothparties,arecomponentsoftheContract,whichshallhavethesamevaliditywiththisContract.
未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
asformattersnotcoveredinthisagreement,supplementaryagreementmaybeconcludedbythepartiesseparatelyandsuchsupplementaryagreementshallhavethesamelegalvaliditywiththisContract.
发包人名称:nameoftheemployer:设计人名称:nameoftheDesigner:
(盖章)(Stamp)(盖章)(Stamp)
法定代表人:(签字)Legalrepresentative:(signature)法定代表人:(签字)Legalrepresentative:(signature)
委托代理人:(签字)authorizedproxy:(signature)委托代理人:(签字)authorizedproxy:(signature)
项目经理:(签字)projectmanager:(signature)项目经理:(签字)projectmanager:(signature)
住所:address:住所:address:
邮政编码:postcode:邮政编码:postcode:
电话:tel.:电话:tel.:
传真:Fax:传真:Fax:
开户银行:Bank:开户银行:Bank:
银行帐号:Bankaccount:银行帐号:Bankaccount:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:Verificationopinion:
Recordatthecompetentconstruction
administrationdepartment:
(盖章)(Stamp)(盖章)(Stamp)
备案号:经办人:
Recordno.:agent:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
方案设计合同范本第五篇
甲方:________________________
乙方:________________________
依据《xxx合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托事项
项目内容设计费
________________________。
总费用合计:(大写)____________元,(小写)¥____________元
二、付款方式
1、甲方需在合同签订之日起______个工作日内将委托设计总费用的______%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)。
2、设计完成后,甲方需在______天内由代理人签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),乙方以此为定稿,确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款。
三、设计的时间
1、乙方需在______个工作日内设计出甲方的初稿。
2、设计完成的时间为______个工作日(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延)。
四、知识产权约定
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。
2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利,甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《xxx著作权法》追究其法律责任。
3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有。
4、设计完毕,甲方结清全部款项后,甲方应在一个月之内进行商标注册,注册不成功乙方为其免费重新设计。
五、双方的权利义务
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;
甲方义务:
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
六、违约责任
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,由双方协商解决。确实无法调节,则根据合同法办理。
八、合同生效
本合同需由甲乙双方签字或盖章,以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:________________
方案设计合同范本第六篇
委托方:(以下简称甲方)
设计方:(以下简称乙方)
甲乙双方现就甲方委托乙方进行室内装饰装修设计一事,经协商同意,达成协议如下:
第1条工程概况
房屋结构和面积:厅厨卫;总建筑面积平方米。
装修后的使用用途:
第2条设计内容和范围
双方商定采取:(1)由乙方提供设计方案,即室内装饰装修效果图设计;(2)专业(土建及结构、给水、排水、采暖、消防、机电、强弱电等)施工图设计的第种方式,具体以乙方签发给甲方的设计委托书或根据乙方口头设计委托内容而整理并签字确认的纪要为准。
第3条甲方向乙方提交的有关设计基础资料
甲方最迟应于年月日以前,向乙方提交如下:(1)地形图;(2)地质资料;(3)房屋平面图;(4)设计委托书;装饰设计合同(5)根据口述整理的设计委托纪要;(6)房屋结构照片;(7)设计说
明等第项设计基础资料,以作为乙方设计的依据。
第4条设计收费
双方商定采取:(1)按房屋建筑面积的比例,计取设计费;(2)室内各部位装饰装修效果图设计元/份(每增加一份加收成本费元);(3)专业施工图设计元/份(每增加一份加收成本费元)的第种方式。
上列设计费合计为元整)。
第5条设计的阶段及其期限与设计费的.支付
定金的支付:本合同生效后,由甲方向乙方支付设计费的以作为定金。
设计的第一阶段:乙方在收到甲方提交的有关设计资料并在实地勘测后10日内,提出设计构想,并形成设计方案平面图(或创意透视草图),由甲方审阅确认后,须向乙方支付设计费的%,即元。
设计的第二阶段:乙方在收到项设计费后的15日内,完成施工图设计,包括平面布置图、天花(砌墙、地台)平面图、效果图及物料样板,由甲方确认后,须向乙方支付设计费的,即
设计的第三阶段:乙方在收到项设计费后20日内,完成所有图纸、设计、包括立、剖面图、大样图及物料清单等。
设计修改费:甲方对一经确认的任何一个阶段的设计提出修改意见,乙方将视修改量的大小另行收取设计修改费(其中涉及设计方案的修改,每次不低于1000元)。
外出差旅费:如果甲方需要乙方派员到外地(大连市区以外)参加会议、指导、处理设计或施工中的问题等,除了按有关规定提供食宿、交通、办公条件外,须向乙方支付1000元/天的费用。
经甲乙双方确认的图纸、物料清单,由乙方加盖公章后有效。否则,应为无效,即不对其后果承担任何责任。
第6条甲方责任
按本合同第3条约定的时间、项目向甲方提交设计基础资料,并对其完整性、真实性负责。其中,如果逾期提交,乙方完成设计的时间随之顺延;如果因提交的资料有误或对其提交资料提出修改,而导致设计返工,须另付设计修改费。
对未经甲方确认或未付清设计费的图纸不得索取带走。
施工中,甲方未经乙方同意不得修改图纸。否则,因此而产生的后果,尤其是影响房屋结构、采暖、给排水、强弱电效果等不良后果,均由甲方承担。
未经乙方同意,不得将乙方投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等设计成果,向第三方转让或用于本合同外的项目。否则,按本合同第项承担违约责任。
按时足额地向乙方支付设计费用。
第7条乙方的责任
按本合同约定的时间、项目向甲方交付设计成果。
施工中,乙方将指派设计师到现场进行解释图纸和技术交底,并不定期地进行跟踪、指导,协助解决技术上的问题,其期限为90天。如果甲方在该期限内要求设计师常驻施工现场进行配合、指导或在该期限届满后,仍需乙方设计师提供技术服务,则须按1000元/天的标准向乙方支付费用。
因设计错误造成工程质量事故损失的,除应及时采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
对甲方提出的有违反设计规范、标准的要求,应予以拒绝。
参加本工程的竣工验收。
第8条合同的变更和解释
本合同生效后,如果任何一方非经与对方协商同意,不得变更和解除合同。
双方就合同变更和解除达成一致后,应制作补充协议,并由双方签字或盖章生效。
第9条违约责任
本合同在履行期间,属甲方单方要求解除合同的,如果乙方尚未开始设计工作的,则不退还已收取的定金;如果乙方已开始设计工作的,进行到何阶段,就按该阶段金额比例(不论该阶段的设计量是否达到)向乙方支付设计费。属乙方单方要求解除合同的,不论是否已经开始设计工作的,则应双倍返还已经收取的定金。
甲方逾期交付设计费和乙方由于自身原因逾期交付设计设计成果的,应按设计费总额的2‰的比例,由违约方向守约方支付逾期违约金。逾期超过15日以上的,守约方有权暂时中止履行本合同,并书面通知违约方。
甲方未经乙方同意,将乙方的投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等商业秘密和设计成果,向第三方转让的,须一次性向乙方支付2万元的违约金。
第10条争议的解决方式
本合同在履行期间发生争议时,双方应协商解决。协商不成的,任何一方可向施工现场所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。
第11条其他
甲方需要乙方安排设计人员配合加工订货、对外谈判、制定施工技术方案、外出技术考察等,所需费用由双方另行商定。
乙方在设计及装修施工的过程中,可不必征得甲方许可,在施工现场从事设计业务方面的广告宣传,并对装修全过程的进展、竣工状况进行拍摄记录存档。
本合同经双方签字或盖章并在甲方向乙方支付定金当日生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
方案设计合同范本第七篇
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
发包人:____________________________________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
《xxx合同法》《xxx建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第五条本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
发包人责任:
发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。设计人采用的主要技术标准是:
设计合理使用年限为_____________________年。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。
由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项:
发包人名称:设计人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
(盖章)(盖章)
备案号:经办人:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
方案设计合同范本第八篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经双方充分协商,根据《xxx经济合同法》相关规定,特签署本合同。
一、合同内容:
质量要求:
质量要求:
质量要求:
二、合同金额:
共计人民币(大写)_____________________(小写)
三、付款方式:
1、本合同签订后,甲方支付合同总额的50%,即人民币¥___________元(大写:_____________________
元整)。
2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥______________元整(大写:_____________________
元整)。
四、责任与义务:
1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。
2.乙方需在规定时间(______年____月____日前)完成,并送交甲方签字认可。
3.甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。
五、产权约定:
甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,否则,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《xxx著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任:
因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,因此,甲方如提前终止合同,预付款乙方不予退还。
七、其他事项:
八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。
本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表签名:代表签名:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
日期:日期:
方案设计合同范本第九篇
甲方:____________________
乙方:____________________
兹有甲方委托乙方担任室内装饰设计工作,本着精益求精、精诚合作的原则,经双方协商签订本合同条款,以兹双方共同遵守:
第一条本合同依据下列文件签订
1、《xxx合同法》;
2、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例;
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目名称、设计要求、设计内容
1、项目名称:____________________
2、项目地点:____________________
装饰设计范围建筑面积______㎡。
设计要求:达到国家相关规范要求同时做到功能合理、经济、造型新颖、堂皇、满足业主要求的同时提供创意及专业建议。
5、设计成果及服务范围:
(1)初步设计方案;
(2)彩色效果图3-4张,超出的按¥2,000元/张计算;
(3)施工图一式肆套,电子文件壹套;
(4)协助甲方制定施工招标文件;
(5)提交施工图时,提供现场施工交底工作;
(6)提供现场监理服务,每月1-2次(异地项目参考第(10)条执行);
(7)如果甲方需乙方每周提供3天或以上的设计监理工作,则按¥80元/平米进行收费(需另行签订补充协议);
(8)施工图纸包括:设计施工说明、材料表、门表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图及1份主材料样板(本合同未含的专业有:结构、消防、空调、强弱电系统图、给排水系统图、电梯设备、景观施工图、广告位设计、灯光舞美设计);
(9)提供设计进度表;
(10)若项目不在______市范围内且合同总金额超过¥200,000元以上(包含¥200,000元),如果需要乙方人员出差,乙方共提供2次现场监理服务,超出部分按第⑿条执行;
(11)若项目不在______市范围内且合同总金额未超过¥200,000元以上(包含¥200,000元),如果需要乙方人员出差,按第(12)条执行;
(12)甲方需提供乙方设计人员出差的相关差旅费,具体标准如下:
a、路费:飞机经济舱;
B、住宿费:四星级以上酒店;
C、膳食补助:200元/天。
以上提及的路费与膳食补助款需在乙方设计人员到达甲方现场后,即刻以现金形式付给设计人员并即时为设计人员预定好住宿房间,反之,路费与膳食补助、住宿费将增加到阶段性设计费里。
第三条设计收费、付款方式
1、单价______进行计算。
2、____________(大写)
付款方式
1、签约后三个工作日内,付设计费的定金30%,____________元整。(大写)
2、效果图方案确定后三个工作日内,付设计费的30%,____________(大写)
3、交施工设计图后三个工作日内,付设计费的35%元整。____________(大写)余5%部设计费。____________(大写)
5、以上每项款项都应一次性付清。
6、本合同所产生的一切税费由甲方承担,税率为7%。除设计费外,以下内容由甲方另行支付,但设计方必须提供书面证明:
1、获取第三方专业服务的费用,比如测绘、测试或消防布局图制作等。
2、本合同中没有规定但甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。
3、除约定提供的设计成果外,甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。
4、本合同所附设计范围之外的设计内容双方另行协商计算。
第四条设计交付时间
第一阶段:自双方所签订合同生效及收到甲方提交的本项目有关资料及文件之日算起开始进入方案设计,
第二阶段:在第一阶段设计方案经甲方签署确认后的之相关彩色效果图。
第三阶段:在第二阶段设计方案经甲方签署确认后的工程所有施工图。
第四阶段:经双方完成第三阶段工作确认后即开始与甲方及施工单位进行施工图交底、施工监管以及竣工验收后协助甲方布置室内氛围。
第五条双方责任
1、甲方责任
(1)按照各设计阶段协议的规定,按时向乙方提交本项目有关资料及文件,并对其完整性、正确性负责,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费,修改费另行商议。
(2)及时办理各设计阶段的设计文件的审批工作并出示书面确认函。
(3)甲方有特殊情况,必须终止设计的进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。
(4)甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按总设计费双倍收取违约金。乙方为本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同指定地点施工专用,甲方不得转让出版或其他用途。
(5)甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天应承担应付金额千分之十逾期违约金,在甲方付清前一阶段的费用前,乙方有权拒绝提交下一阶段的设计成果,相应的工期延误责任由甲方承担;如甲方延迟付设计款超过十个工作日,乙方有权解除合同并追究甲方违约责任,有权要求甲方支付延迟进度款的双倍设计费。
(6)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费:不足一半时,按总设计费的一半支付;超过一半时,则应付清全部设计费。若施工设计图已完成,而工程非因设计原因未能进行时,甲方则应按本合同“第三条第3条”将“第(1)、(2)、(3)、(4)”项设计费应一次付清给乙方。
(7)事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上(含2次)的设计修改,甲方应根据乙方的工作量增加设计费,设计费另行商议。
(8)对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
(9)施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
(10)凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出书面异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
2、乙方责任
(1)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金,即设计首期款(不可抗力因素除外)。
(2)按照甲方提供的建设文件和设计基础资料编制设计文件,按照设计阶段协议书的规定,按期交付甲方各设计阶段的设计文件,并保证质量。由于乙方自身原因延误了设计文件交付时间,每延误一天应减收设计费的千分之十。
(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误及甲方提出的变更意见负责修改补充。
(4)乙方负责向施工方做设计技术交底,指导工人施工及解释图纸,协助解决施工中提出的技术难题。
(5)协助甲方选择材料,并帮助甲方监控材料质量。
(6)乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料,如有此种情况甲方有权索赔。
第六条其他
1、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
2、乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意。
本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若甲方需要应另行委托设计。
凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
5、对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
6、甲方不得另行委托他人设计,否则乙方凭证明文件,通知甲方解除委托合同,没收已收的设计费用,甲方向乙方赔偿合同总金额双倍的毁约费用,乙方并保留诉讼的权利。
7、本合同书系指委托设计,如需施工另行签订施工委托合同书。
8、甲方订立工程施工合同时,应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行,若承包方与乙方有争议,甲方应出面协调,若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难,要求更改设计时,甲方应征得乙方书面同意后,修改设计图纸。
9、甲方在初步设计批准后,不能以设计内容不满意为由拒绝支付设计费,双方应以合作的态度协商解决。
10、本合同书为双方同意签订,双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书如某一项经双方协商同意无效时,需加盖委托方与设计方的公章,并不影响其他条款的实施。
11、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请______市人民法院解决。
12、如需乙方提供发票或收据,甲方在收到乙方所提供的发票或收据时,需即时以现金或支票的形式交付给乙方设计款及与所提供发票等额税率的税金(税金需以现金方式支付)。
13、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。
14、若通讯地址有变,应以书面通知对方。
15、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。所有关于本工程的协议及甲方和乙方认可的来往传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
16、本合同一式肆份,由甲、乙双方各执贰份,均具同等法律效力。
17、本委托合同书双方自签字盖章之日起生效,双方履行完合同条款后本合同自行终止。
甲方:____________________
乙方:____________________
_____年_____月_____日
方案设计合同范本第十篇
项目名称:
工程地点:
合同编号:
甲方:乙方:北京海创时代建筑设计有限公司
签订日期:
xxxxxx
国家工商行政管理局
甲方:(以下简称甲方)
乙方:北京海创时代建筑设计有限公司(以下简称乙方)
甲方委托乙方承担(名称暂定)概念规划设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条本合同包含的内容、名称、规模、阶段及设计费如下:
1.本合同设计内容为在概念规划设计,该项目规模约万平方米。
2.根据甲乙双方协商,乙方提供概念性规划设计,此部分工作费用万元。
3.概念规划设计工作内容为:
(1)概念性总平面布局
(2)交通、园林、功能等分析图
(3)建筑方案选型
(4)建筑总体造型设计
(5)设计说明
第三条设计成果及提交数量
乙方应向甲方提供概念性规划设计成果为:
(1)规划设计说明
(2)总平面图(彩色、黑白图各一张)
(3)功能分区图
(4)交通分析图
(5)景观示意图
(6)建筑方案选型
(8)总体鸟瞰图(不超过2张)
(9)主要人视点效果图(不超过4张)注:中期以草图形式深入沟通,甲、乙双方达成一致意见后,最终完成正式成果。
以上设计成果1式3份,装订成册(a3)。
第四条设计周期
1.概念性规划方案:合同生效后个工作日
注:1.以上设计周期不包括政府审批及甲方确认成果时间。
2.如在乙方开始设计后甲方变更设计任务书内容,则设计周期需由双方另行商定。
3.中期以草图形式深入沟通,甲、乙双方达成一致意见后,最终完成正式成果。
第五条设计取费
1.本合同总价为:(即人民币:万元)
2.付款进度:
注:1.乙方提交各阶段设计文件的同时甲方应支付相应阶段设计费,若甲方未在约定时间内
向乙方支付设计费,则乙方有权暂停下一阶段的设计工作,此后设计成果的提交时间则根据付款时间相应顺延,乙方不承担由此造成的损失。
2.上述费用中只包括一轮设计费用,如需再进行修改,则每一轮修改甲方须再支付乙方
设计费万元。
第六条双方责任
1.甲方责任:
(1)甲方变更委托设计项目内容、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付
设计费、返工费,相关费用甲乙双方另行协商。实际工作量不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
甲方关于本项目的所有设计指令必须由指定的项目负责人签字后以正式传真形式下达给乙方,并及时向乙方提供相应的政府批件及附图;乙方据此开展各阶段设计工作并以此作为相应阶段设计工作开始时间。
甲方在接收乙方提交的设计成果时,须由指定的项目负责人签署图纸签收单。
甲方指定的本项目负责人为(手签)。如甲方中途更换本项目负责人,需提前1周书面通知乙方,并征得乙方书面同意。
甲方应在收到乙方各阶段图纸后3日内给乙方回复成果确认单或修改意见单,否则乙方下一阶段设计工作时间根据实际确认时间相应顺延。
2.乙方责任:
(1)乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果,并对其负责。
(2)乙方采用的主要技术标准是:
严格按照国家强制性标准、法律法规执行。
(3)设计合理使用年限为50年。
(4)乙方按本合同第二条、第四条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付设计成果。
(5)乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料,如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
(6)乙方应与甲方指定的项目负责人及时联络,积极合作。
(7)乙方对甲方提出的修改变更指令应尽快做出回应(最多不超过3日)。具体修改或变更的工作时间由甲乙双方协商确定。
(8)如因乙方原因的修改,则乙方应配合修改,并不再收取费用。
第八条违约责任
1.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还
甲方支付的定金;已开始设计工作,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。
2.甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担该阶段应支付金额万分之五的逾期违约金。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建超过3个月,甲方应按乙方的实际工作量支付相应设计费。
3.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成的工程质量事故损失,乙方负责立即采取补救措施,并免收直接受损失部分的设计费。
4.由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条、第五条规定的设计成果的交付时间,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的万分之五。
5.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还已收定金。
第九条其他
1.本合同费用中不包含乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。
2.本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过本合同约定的份数时,甲方自付费用。
3.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,需另行支付费用。
4.由于不可抗力因素(如洪水、地震、水灾等自然灾害及战争等人力无法抗拒、不可预料又不可避免的事件;无支付能力、破产等不视为不可抗力)而一方不能履行合同的,在取得有关部门的不可抗力的认定后不视为违约。
5.本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成时,可向项目所在地人民法院提起诉讼。
6.本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
7.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力;本协议签订后,在设计过程中任何对本协议内容的变更或修改以及甲方对设计的修改意见均应以书面形式做出,并经双方项目负责人签字且加盖双方公司公章确认。
(以下无正文)
甲方名称:乙方名称:北京海创时代建筑设计
方案设计合同范本第十一篇
工程名称:
工程地点:
合同编号:
设计证书等级:
发包人:
设计人:
签订日期:
发包人委托设计人承担“XX”工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
1、合同依据
本合同依据下列文件签订:
《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》(20xx)。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
2、工程概况
(1)工程名称:
(2)工程地址:
(3)项目规模:总建筑面积㎡,室内设计面积㎡(其中地上约㎡,地下约㎡).
(4)该项目主要使用功能:.
(5)投资估算:约万元人民币.
3、设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务
设计范围
□建筑室内装饰设计;
□给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计;□给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计;□智能化专项设计;□厨房工艺设计;□专业照明设计;□家具设计与选型;□陈设配饰设计与选型;□室内建筑声学设计;
□装修引起的结构修改设计;
□室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计);□舞台机械设计;□舞台灯光设计;□设计概算;□施工图预算;
□Bim验证设计;□特殊工艺设计。
不含煤气等其他当地管理部门限制的特殊专业设计;不含超越设计人资质范围的专业设计。
设计阶段
包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。
设计深度
满足20xx年11月住房和城乡xxx颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
设计规范
本合同设计采用xxx现行的相关规程和规范。
设计服务
解决施工中与设计相关的技术问题,解答业主咨询的与设计相关的技术问题。
4、设计费及支付
本合同暂定设计费为元(大写:)。
包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日,每人每次不超过2天。超过约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人方另行支付。
长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。
以建筑面积收取设计费时,当项目实际设计面积与合同设计面积不符时,按实际设计的建筑面积核算设计费,多退少补。
付费进度
注:合同履行完毕后,定金抵作设计费。
注:1在发包人方所提供的设计资料(含设计确认单及开始下一阶段设计指令等)能满足设计人进行相应
阶段设计的前提下方开始计算该阶段的设计时间。
2)上述设计时间不包括国家法定的节假日。
3)设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关部门对设计成果的审批时间。
5、发包人责任
发包人按本合同第5条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6、其他约定事项
7、本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份。
8、本合同履行完成后自动终止。
9、本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代理人:代理人:
签订时间:签订时间:
单位地址:某公司单位地址:
邮政编码:邮政编码:
方案设计合同范本第十二篇
委托单位(甲方):
承接单位(乙方):
委托方(甲方):承接方(乙方):
根据双方的多次协商,为做好工程整体规划,设计出与周边环境融为一体,具有鲜明个性特色的标志性环境景观,甲方承担园林景观设计任务。依照《xxx合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。一、合同基本内容:
2、设计规模:总规划用地面积平方米,景观设计面积约为平方米。
二、设计进度
1、景观方案完成时间控制在如遇景观方案调整则时间相应顺延。
2、如遇景观施工图调整则时间相应顺延。
三、设计费用及支付方式:
(一、设计费用
设计收费:按元/m2人民币,合同暂定价款为人民币元整。该价格为包干价,包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。
注:如设计面积在50000平方米以上则设计收费按元/m2计算。
(二)付款进度:分三次付款
1,第一次付款:按总价30%作为定金,本合同在甲乙双方签订后3天内
2,第二次付款:按总价30%成果经甲方认可后3天内
3,第三次付款:按总价40%成果经甲方认可后3天内
四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件
已审定的建筑规划总平面图、建筑设计CaD文件、设计任务书等。
五、乙方应向甲方提交各阶段的设计成果。
1、方案初步设计阶段的设计成果。
2、施工图设计阶段的设计成果。
六、甲乙双方权责任
(一)甲方权责:
1、甲方应及时向乙方提交有关资料及文件,并对其完整性、正
确性负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
2、甲方变更委托设计项目或因提交的资料错误,或所提交资料作重大修改,以致造成设计工作需返工时,双方除需另外协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
3、甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、设计软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得用于本合同外的项目。
4、在要求乙方进行资源调查和技术服务时提供食宿。
5、甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意后,向乙方支付相应的赶工费用。
6、本项目范围内由乙方设计的全部成果,并享有该成果的知识产权。甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对设计文件不得复制或向第三方转让或使用,如发生以上情况,乙方有权索赔,甲方须承担相应的违约责任。
方案设计合同范本第十三篇
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担规划设计,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同签订依据
《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条设计依据
发包人给设计人的委托书
发包人提交的基础资料
设计人采用的主要技术标准是:
1、《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ137-90
2、《城市绿化条例》1992年xxx颁发
3、《城市道路绿化规划与设计规范》GBJ75-97
4、《公园设计规范》GJJ48-92
5、《城市绿地分类标准》CJJ/t85-20__
6、我国现行城乡规划法相关的规程规范与标准
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下次序来判断:
合同书
发包人要求及委托书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
项目名称:
建设规模:公园规划总面积约350亩,直接工程成本约
为人民币壹仟陆佰万元。
设计阶段:方案设计、详细规划。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
建设用地现状资料、电子地形图(1:500)、规划红线范围等。
规划设计要点。
建筑平立剖面及相关图纸。
园区给排水、电气接口位置。
提交时间:签订合同后三天内
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、时间:
1、提供的详细规划文件应符合城乡规划法相关的规范规程和技术标准。
2、签定合同后5天,提交规划方案1份。
3、规划方案确定后10天,提供修建性详细规划评审资料8份,a0展示图板一套,电子光盘2张。
4、评审通过后5天,提供正式修规性详细规划成果8份(包括文本、说明书、规划图册),规划电脑彩喷a0图一套,电子文件光盘4张。
第七条费用
双方商定,合同的设计费为人民币包干。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
规划设计评审的组织会务费用由甲方负责。
第八条支付方式
本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的30%(按壹拾陆万计),计元。
提交评审资料时支付合同款的50%(按壹拾陆万计)。计元。
提交正式成果后一个星期内支付20%(按壹拾陆万计)。计元。
双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
发包人责任
发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限超过15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料做较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人支付的一期设计款;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;
发包人应根据本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费用,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费;
发包人要求设计人比合同规定时间提前提交设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费;
发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;
开工时间的确定:合同签订甲方签字盖章后次日作为本项目设计的开工时间。
设计人责任:
设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
设计人对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收设计费的千分之二;
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的款项;
设计人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生上述情况,泄密承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
设计人为本合同项目的服务至提交正式详细规划文件为止。
本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、苗木的生产厂或供应商。发包人需要设计人配合建筑材料、苗木的订货时,所需费用由发包人承担。
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同双方签字盖章即生效,本合同一式陆份,发包人执肆份,设计人执贰份。
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
以下空白。
发包人名称:设计人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行账号:银行账号:
建设行主管部门备案:鉴证意见:
(盖章)(盖章)
备案号:经办人:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日