分期结算合同范本第1篇
甲方：
乙方：
鉴于：
1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流;
2、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房》并按照该合同办理房产权证。
为此，双方达成以下协议：
第一条房屋的基本状况
甲方将位于兰州市西固区西固中路478号“辰光金座”小区，房号为幢单元号房，面积为*方米商品房转让给乙方。
第二条计价方式与价款
1、双方同意按建筑面积计算房屋价款，该房屋单价为每*方米元(大写)，总金额：(大写)。
2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。
第三条付款方式及期限
1、协议签定后5日内乙方支付(大写)，剩余款项于年月日前一次性付清。
2、上述款项全部结清后，双方在10日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。
第四条房屋交付
甲方收到乙方付款五日内，将符合本协议约定的房屋交付乙方使用。
第五条违约责任
乙方如未按本协议规定的时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之五的违约金，逾期30日以上的甲方有权**本协议。
第六条协议**协议时相关事项的处理
1、因乙方逾期付款而导致甲方**本协议，甲方只需书面通知乙方即可将本协议**，而无需再经法律程序解决。
2、甲方于本协议**后一个月内，将乙方已支付的购房款在扣除乙方应承担的的违约金(按总房价款的15%计算)及房屋折旧后，将剩余的款项返还给乙方。若乙方还造成甲方其他损失的，乙方应当进行赔偿，甲方有权直接将损失在上述款项中扣除。
3、本协议**后，乙方应将房屋立即交付甲方。若乙方已对房屋进行了装修，在不损毁房屋的情况下能够拆除的，由乙方自行拆除，与房屋附着一体不宜拆除的归甲方无偿所有。
第七条其他约定
1、因履行本协议发生争议，由双方协商解决，协商不成的，由房产所在地人民**处理。
2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。
甲方(签章)：乙方(签章)：
法定**人：委托**人：
地址：地址：
日期：年月日
分期结算合同范本第2篇
出卖人：__________________(以下简称甲方)
买受人：__________________(以下简称乙方)
今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：
第一条、本合同的标的物为_________，分期付款总额定为***_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：
(1)前款_________元。
(2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二条、乙方预付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。
第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_________张交付甲方。
上述支票的保管处理权限屑甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还贷款。
第四条、甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。
第五条、乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息_________分支付甲方作为延迟损失金。
第六条、乙方须以正当的方式使用_________产品，若有违反，甲方可立即**本合同。
第七条、乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者**合同。甲方**合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
第八条、合同争议的解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由广州仲裁委员会仲裁解决。
第九条、其他约定事项：____________________________________
出卖人(甲方)：_______________
买受人(乙方)：_______________
___________年_______月_______日
分期结算合同范本第3篇
卖方(以下简称甲方)：
买方(以下简称乙方)：
甲方作为手机转让者，为解决部分乙方购机一次性付款难的问题，本着自愿、*等原则，特签定本协议：
第一条标的物及数量
本合同的标定物为_______牌_______型手机，数量_______台。
手机序列号为：_____________________
第二条价款及付款方式
价款总额为***_______元整。乙方应依照下列规定支付款项予甲方：
乙方于收到上述手机并验货后首付_______元予甲方，余款_______元。自____年____月____日至____年____月____日期间付清，每月_______日前支付_______元。
第三条违约责任条款
乙方若未能支付第二条所列分期付款相应到期金额，须自应支付日始以手机价款的____%每日支付甲方作为延迟履行金。
第四条所有权保留条款
本合同标定物于乙方在上述分期付款期间未全部支付价款及第三条约定的延履行金迟时所有权仍属于甲方，待乙方付清全部价款及第三条约定的相应迟延履行金之时，手机所有权转移至乙方。
第五条关于乙方身份信息核实
为降低甲方风险及保证该合同优惠**惠及范围，乙方签订本合同前应将本人有效身份证、学生证交甲方核对其真实性，并提供乙方签字的复印件各一份于甲方保留。乙方对上述证件附有保证有效性与真实性的义务，如果乙方提供虚假信息则应向甲方承担缔约过失责任。
第六条交货及验货
(1)甲方应于本合同签订之时将第一条约定的手机交付于乙方。
(2)乙方收到手机应先行调试并检查外观、附件及包装的完好性。
(3)手机一旦转让，乙方是无法退换货给甲方。
第七条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。如协商不成，可向有关管辖区的人民**提**讼。
第八条其他约定
1、本协议一式两份，双方各保留一份，具有同等法律效力。本协议经甲乙双方签字后生效。对本协议未尽事宜，双方协商解决。
2、因乙方违约甲方**所产生的诉讼费、律师费、差旅费由乙方一并承担。
卖方(甲方)(签章)：买方(乙方)(签章)：____年____月____日合同签订地点：
——分期付款购房合同
分期付款购房合同
分期结算合同范本第4篇
出卖人：__________________（以下简称甲方）
买受人：__________________（以下简称乙方）
今甲方（出卖人兼所有人）与乙方（买受人兼使用人）就产品分期买卖事宜，达成以下协议：
第一条本合同的标的物为_________，分期付款总额定为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：
（1）前款_________元。
（2）余款_________元。
（3）月息_________元。
第二条
乙方预付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。
第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_________张交付甲方。
上述支票的.保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还贷款。
第四条甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。
第五条乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息_________分支付甲方作为延迟损失金。
第六条乙方须以正当的方式使用_________产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。
第七条
乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
第八条
合同争议的解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由莱芜仲裁委员会仲裁解决。
第九条其他约定事项：____________________________________
出卖人（甲方）：_______________
买受人（乙方）：_______________
___________年_______月_______日
分期结算合同范本第5篇
甲方(出借方)：身份证号：住址
乙方(借款方)：身份证号：住址
丙方(担保方)：身份证号：住址：
上述三方就乙方在20xx年7月1日向甲方(当时写的向王国国借款)借款1000万元人民币，借款期限一个月，月利率为2%，因乙方迟延还款，先经双方协商达成如下一致协议：
一、乙方应在前述本协议之日，将之前所欠利息元一次性支付给甲方。
二、从签署协议之日，借款本金为壹仟万整，月利息为%，分次偿还：
三、若乙方未能按时足额支付任一笔款项，视为乙方违约，乙方应按照借款总额的每日%向甲方承担违约责任，且该分期还款协议不再履行，甲方有权要求乙方将所有借款一次性支付甲方，乙方也
同意一次性支付。如乙方未按本协议约定支付，甲方为实现该债权的一切费用由乙方全部承担(包括但不限于诉讼费、保全费、甲方的律师费、实现债权的差旅费、误工费等)
四、丙方为乙方前述借款提供担保责任，担保方式为连带责任保证，担保范围包括本息以及本协议第三条约定的相关费用;如乙方未能按期偿还，甲方可直接向丙方直接追索。
五、如履行本协议发生纠纷，由河南省济源中级人民法院受理。本协议三方签字生效，一式三份，双方各执一份备查。
乙方：
丙方：
分期结算合同范本第6篇
甲方：__________________公司______分公司丙方：____________
乙方：____________________身份证号码：____________住所：____________
丁___(保证人1)：____________身份证号码：____________住所：____________
丁___(保证人2)：____________身份证号码：____________住所：____________
丁___(保证人3)：____________身份证号码：____________住所：____________
(以上保证人统称为丁___)
鉴于：____________
乙方因购买汽车需要委托甲方;甲方接受乙方委托为其办理提供车辆垫资代购、购车分期业务资料收集、申请贷款、上牌、过户、抵押、结清、销卡等一系列服务。为明确甲、乙、丙、丁四方的权利义务，依据_《民法______则》、《民法典》、《物权法》等法律法规规定，甲、乙、丙、丁四方经友好协商，达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
______条款
第一条代购垫资
在______购车分期贷款发放前，乙方委托甲方为其代购汽车且垫付部分购车款(以下简称_代购垫资_)，代购汽车的品牌型号由乙方指定。具体品牌型号、车架号、发动机号、车辆价格在本合同_特别约定条款_中约定。
甲方同意为乙方代购垫资的，乙方应在甲方代购垫资之前向汽车经销商自行支付不少于汽车车辆价格的30%的首付款，剩余尾款由甲方审批______过后直接垫款或由甲方指定的第三方转付给汽车经销商或汽车经销商指定的账户，甲方垫款金额、垫款方式等内容在本合同_特别约定条款_中约定。
因甲方所代购车辆相关问题而产生的一切纠纷，乙方应自行与汽车经销商解决，与______及甲方均无关。乙方不得以该车的相关问题为由，拖延或拒绝偿还甲方的垫款资金及支付相关费用。
乙方保证向甲方及______所提供的办理贷款所需的全部资料真实有效。乙方的贷款申请获得______批准后，乙方不可撤消地授权______将贷款资金直接转入甲方指定的账户用于偿还甲方已经垫付的资金及相关费用。
第二条资料收集、调查
乙方委托甲方收集为申请分期付款业务所需的相关资料。
乙方同意并配合甲方对其进行资信调查，包括但不限于______征信信息查询、犯罪记录查询、诉讼、执行信息查询;乙方同意并配合甲方对其贷款资料的合法性、有效性、真实性进行调查核实。
第三条车辆的上牌、过户及抵押
乙方同意将所购车辆向______提供抵押担保，______是车辆的抵押权人。乙方须在规定的时间内(国产车自______放款之日起15天内，进口车30天内)办妥车辆上牌、过户和抵押手续，乙方未在约定的时间内办妥抵押登记手续的，应当将车辆交由甲方保管并处置，并承担由此产生的一切风险责任。
在办妥车辆抵押登记手续前，乙方应将车辆的购车发票原件、车辆保单(含商业险和交强险，下同)原件、机动车登记证书原件交甲方代为保存。办妥车辆抵押登记后，乙方同意由甲方将车辆的购车发票原件、保单原件、机动车登记证原件、完税证明原件、机动车行驶证复印件等______所需资料转交______留存。
第四条GpS安装
在合同履行期内，甲方有权按以下第种方式在客户分期付款所购车辆上实施车载GpS定位安装事宜：____________(1)经甲方确认，乙方分期付款所购车辆无须安装GpS系统;(2)经甲方确认，乙方应无条件配合甲方在其分期付款所购车辆安装车载GpS系统;(3)其他：____________。
因安装车载GpS系统产生的一切费用，均由乙方承担。
乙方同意甲方______过其车载GpS系统获取用车信息，如乙方擅自拆除或阻止GpS运行的，甲方有权强制占管乙方分期付款所购车辆(抵押车辆)，同时有权要求乙方提前结清______贷款。
第五条车辆保险
乙方同意不可撤销地授权甲方在分期还款期限内为分期付款所购车辆(抵押车辆)办理车辆首保及续保事宜，且同意按照______要求的险种和保额办理交强险、车辆损失险、第三者责任险、盗抢险、自燃险等险种;因办理上述险种所产生的保险费用均有乙方承担。
乙方在保险到期之日前未主动续保的，甲方有权代为办理续保事宜，由此产生的费用由乙方承担：____________若甲方为乙方垫付续保费用的，甲方有权从本合同项下的履约保证金中优先扣回。
车辆产生保险内各类事故时，若理赔款超出剩余贷款的50%时，______有权强制结清乙方贷款，不足部分由乙方承担或以车辆剩余价值偿还。理赔款超过剩余贷款部分，超出部分由乙方领取。
若乙方提前还清全部款项后，向保险公司提出退保的，一切风险责任及保费等相关费用均由乙方自行承担。
乙方承诺保险期限与申请办理的信用卡购车透支分期还款期限一致，并在各份保单上注明保险第一受益人为贷款______。
第六条车辆质量问题
乙方对所购车辆确认无误提车后，并与______签署购车分期付款相关协议的，视为乙方同意将该车资料向______申报购车分期付款业务，购车分期付款申请后，若因乙方所购车辆的质量及售后服务等问题而产生的一切纠纷，乙方应自行与车行协商解决，与______、甲方均无关，乙方不得以该车质量问题为由，拖延或拒绝还款及支付相关的费用;若因车辆存在严重质量问题及其他特殊原因确需换车或退车的，乙方应结清全部贷款及相关费用后，方可办理换车或退车事宜。
第七条逾期债权的预约受让
在分期付款还款期内，若乙方未按时足额向______归还贷款时，丙方将按其与______间的协议预约受让该逾期债权，且先行按乙方应还未还金额支付预约受让款。当丙方支付预约受让款价款后，乙方应在丙方付款的次日归还所拖欠的全部______本息、罚息、违约金等。若乙方未在10个工作日内履行前述还款义务，丙方有权占管乙方分期付款所购车辆(抵押车辆)及相关权证，且有权自行处置。处置所得价款优先偿还乙方所负债务及相关费用。
鉴于上述逾期债权的出现，系因乙方未按时足额偿还______借款本息，故丙方有权按其支付预约受让价款实际占用天数向乙方收取预约受让价款金额的天的资金占用费。
乙方未按照本条约定的时间归还所拖欠的全部______本息、罚息、违约金等的，应当将车辆及相关权证交由甲方或直接交予丙方保管并处置。
如______将贷款债权(贷款本息、罚息、违约金)和相关权利(含抵押权)转让给丙方的，乙方无条件同意该转让行为，并配合上述债权、担保物权的实现。
丙方受让债权后，乙方应按债权金额的天向丙方支付利息。
第八条担保
甲方已根据合同约定为乙方垫付购车款，为确保本协议第款的履行，丁___自愿向甲方提供不可撤销的连带保证责任。
(1)保证责任范围包括但不限于垫付购车款、利息、违约金及为实现债权的全部费用。
(2)担保期限自乙方根据本合同第所约定的债务履行期限届满之日起两年。
(3)若乙方为确保其履约能力另行提供物的担保，不管该物的担保是否由乙方本人提供的，丁___的保证责任和担保范围均不受影响和变化。甲方有权选择合适的担保以实现债权(包括放弃担保物权)，丁___承诺仍提供担保并就担保范围内的全部债务承担连带保证责任。
如丙方按照本协议第七条受让债权的，为保障丙方债权的实现，丁___同意为乙方向丙方提供担保，承担不可撤销的连带清偿责任。(1)担保期限自丙方受让债权之日起两年。担保的责任范围，包括但不仅限于预约受让债权、利息、违约金、及实现债权的全部费用。(2)如乙方为确保其履约能力另行提供物的担保，不管该物的担保是否由乙方本人提供的，丁___的保证责任和担保范围均不受影响和变化。丙方有权选择合适的担保以实现债权(包括放弃担保物权)，丁___承诺仍提供担保并就担保范围内的全部债务承担连带保证责任。
作为保证人的丁___为1个以上的保证人时，甲方、丙方可同时要求多个保证人共同承担连带清偿责任。
第九条费用
基于本协议第一条至第四条的服务内容，乙方应向甲方支付综合费、信息费、履约保证金;以上各项费用之收费明细及收费方式在_特别约定条款_中约定。
第十条甲方、丙方的权利与义务
在合同履行期内，甲方、丙方有权不定期对乙方开展贷后检查。
乙方提出购车分期付款申请后，甲方应及时向乙方说明购车分期付款所需材料，并在乙方材料准备齐全后，及时代乙方向贷款______提出业务申请。
在乙方贷款还款期内，甲方负责协调乙方与贷款______之间的全部事宜，有权了解乙方的还款情况、用车情况、乙方发生违约时，甲方应及时提醒并有权对其进行逾期催讨。
乙方结清______贷款后，甲方应当及时将还款凭证、车辆按揭结清证明、车辆登记证书等档案文件领回交予乙方;因乙方逾期，导致丙方代为结清______贷款的，丙方结清贷款的同时取回乙方交由______保管的还款凭证、车辆按揭结清证明、车辆登记证书等档案文件，直至乙方还清丙方欠款之日止。
如乙方的资信情况恶化影响履约能力或抵押物贬值时，甲方、丙方有权要求乙方增加相应的担保措施(包括但不限于提供新的抵押物、增加担保人或增加履约保证金等)。
乙方违约后，甲方、丙方有权采取私力救济方式实现债权，包括但不限于占管并处置分期付款所购车辆(抵押车辆)。
乙方未严格按照本合同约定履行义务的，甲方有权没收本合同项下履约保证金并要求丁___承担担保责任或自行行使担保物权;因乙方违约造成甲方实际损失的，还有权要求乙方、丁___承担损失赔偿责任。
第一十一条乙方的权利与义务
乙方须严格履行其与______签订的合同义务，且乙方承诺向______及甲方提供的所有贷款材料均真实、合法、有效，如在贷款存续期内发现乙方提供了虚假材料或隐瞒真实情况，乙方自愿承担一切法律责任、经济责任。
乙方申请的贷款无论何种原因不被______批准发放的，乙方同意按以下方式处理：____________
(1)自甲方贷款之日起30天或自收到甲方______知之日起3天内一次性归还甲方的垫款;
(2)乙方应向甲方支付自垫付之日起的垫款利息，每日以垫付款的计算利息。
(3)乙方未在条款约定期限内归还垫款的，甲方有权要求丁___承担保证责任代为清偿垫付款或直接占管乙方分期付款所购车辆(抵押车辆)及相关权证，且有权以折价、变卖、拍卖、租赁等方式处置该车辆优先实现债权。
乙方应及时足额向______归还贷款，乙方逾期归还的，甲方有权对其进行催收，包括但不限于占管并处置分期付款所购车辆(抵押车辆)，乙方承诺无条件予以配合。
乙方债权由丙方受让的，乙方应及时向丙方清偿债务、利息、违约金以及由此产生的必要费用等;丙方受让债权的同时，乙方无条件同意由丙方接管原贷款______保管的还款凭证、车辆按揭结清证明、车辆登记证书等档案材料。
乙方不得私自向______领取还款凭证、车辆按揭结清证明、车辆登记证书等车辆档案文件。
贷款还款期内，乙方不得以任何理由中断或撤销本合同所垫资代购的车辆保险，保单需注明车辆保险的第一受益人为贷款______，如保险中断，甲方有权代为办理保险手续，乙方需配合提供相关材料并承担因此产生的费用。
第一十二条提前还款
乙方需提前结清贷款的，乙方需委托甲方向______办理贷款的提前结清手续;同时，乙方应向甲方支付提前结清手续费，具体金额为人民币_________元。
第一十三条违约事件及处理
乙方出现以下任一条情形的，即视为乙方违约：____________
(1)乙方贷款申请未______过且未及时向甲方归还代购垫资款的;
(2)未按本合同第三条约定办理车辆上牌、过户、抵押登记手续的;
(3)乙方因违反______方合同义务而出现违约事件的，包括但不限于逾期还款;
(4)未按本合同第五条约定办理车辆保险的;
(5)在本合同有效期内，乙方擅自处置分期付款所购车辆(抵押车辆)，包括但不限于私下抵押、典当、出租、转让、赠与、抵债的，或将车辆交由其他任何第三人实际控制、使用的;
(6)故意破坏安装在车辆上的GpS定位装置或者GpS损坏后不修复的;
(7)因乙方逾期导致丙方受让(预约受让)乙方债权的;
(8)因乙方存在赌博、涉诉或其他不良行为可能导致还贷风险的;
(9)因乙方存在赌博、涉诉或其他不良行为可能导致甲方债权或丙方的受让债权无法实现的;
(10)违反本合同其他约定的。
乙方违约的，应承担以下违约责任：____________
(1)乙方存在违约情形时，应当向守约方支付自违约之日起的违约金，每日以欠款总额的计算。
(2)乙方发生任一违约情形，甲方即有权对分期付款所购车辆(抵押车辆)采取占管措施，由此所发生的费用(拖车费、保管费、差旅费等)及损失由乙方承担，该费用按不低于乙方欠款总额的15%计算，但最低不少于人民币10000元。
(3)因乙方违约后，甲方或丙方对其分期付款所购车辆(抵押车辆)采取占管措施的，乙方未在2个工作日内归还甲方垫付款或结清______贷款及丙方受让款的，甲方或丙方有权对该车以折价、转让、拍卖、租赁等方式进行处置，乙方承诺不设置任何障碍阻碍甲方或丙方行使前述权利。
(4)车辆处置所得款优先偿还乙方债务，包括但不限于透支本金、利息、违约金，实现债权而支出的诉讼费、律师费等必要费用，款项不足以清偿前述债务的，就不足部分乙方继续承担还款责任，车辆处置所得款扣除上述费用后仍有余的，多余部分由乙方领取。
(5)乙方未配合贷款______按时落实抵押登记手续，导致甲方或丙方损失的，乙方就全部承担赔偿责任。
(6)因乙方违约造成甲方上门催收的，乙方应承担全部催收费用。
(7)其他______________________________________。
第一十四条争议解决
本合同未尽事宜由各方友好协商解决，并签订补充协议;协商不成的，任何一方均有权以如下第____项方式解决纠纷：____________
(1)向原告所在地法院起诉;
(2)向被告所在地法院起诉;
(3)向合同履约地法院起诉;
(4)向合同签订地法院起诉。
第一十五条其他
乙方、丁___变更联系方式和联系地址的，应及时告知甲方、丙方。甲方或丙方按本合同记载的营业地址或住所，以信函、电告等方式______知乙方、丁___，均视为______知已经送达。如本合同引起纠纷，司法机关可以本合同项下地址向乙方、丁___送达。
本合同一式肆份;协议各方各执壹份，具有同等法律效力。
本合同自签字盖章之日起生效，至乙方债务清偿完毕之日止。
(______条款完毕，以下为特别约定条款。)
特别约定条款
合同编号：____________
第一十六条代购垫资
在______购车分期贷款发放前，乙方委托甲方为其代购汽车且垫付部分购车款(以下简称_代购垫资_)，乙方指定代购汽车的品牌型号为：______________________;车架号为：______________________;发动机号为_____________;车辆价格为人民币______________元。
甲方同意为乙方代购垫资的，乙方应在甲方代购垫资之前自行向汽车经销商支付不少于汽车车辆价格的30%的首付款，剩余尾款在甲方审批______过后由甲方账户或______过甲方指定的第三方(户名：_____________________，账号：____________________，开户行_______)转付给汽车经销商或汽车经销商指定的以下账户(户名：_____________________，账号：____________________，开户行_______)金额为准。
第一十七条费用及细项收费明细
基于本合同第一条至第四条的服务内容，乙方应支付费用总计为人民币__________________元(大写：____________________________)，费用包括综合费用、信息费、履约保证金。乙方同意按以下费用支付方式向各方支付各项费用。
费用支付方式：____________
(1)本合同签署日乙方以现金形式支付;
(2)乙方授权______从乙方在______开立的贷记卡中以透支形式扣收后支付，该费用由乙方按月向______归还;
(3)乙方授权甲方在本协议第一条约定的垫付款中直接先行扣收，该扣收部分由乙方自行向汽车经销商补足。
综合费用：____________基于本协议______条款第一条至第四条的服务内容，乙方向甲方支付人民币_______________元(其中按方式支付人民币_________元;按方式支付人民币_______________元;按方式支付人民币__________元);含根据本协议应由乙方支付的GpS安装费用，车辆上牌、过户、抵押手续费以及其他未列明但应由乙方支付的费用。
信息费：____________基于乙方与签署的服务协议，乙方应支付给的信息费为人民币______元(其中：____________按方式支付人民币_____元，按方式支付人民币_____元，按方式支付人民币_______元。)。
第一十八条履约保证金及退还的例外条件
为保障乙方切实履行本合同项下的各项义务，乙方同意向甲方缴纳履约保证金，履约保证金金额为人民币___________元(其中：____________按方式支付人民币_____元，按方式支付人民币_____元，按方式支付人民币_______元)。
乙方一旦出现违约情形，本合同项下履约保证金不予退还，若乙方在合同期内未出现违约情形的，履约保证金在本合同履行完毕后无息予以退还。
【特别约定条款完毕。】
【本合同由______条款、特别约定条款组成，以下为签署页。】
甲方：____________乙方：____________丙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________法定代表人：____________
丁___：____________
保证人1(签字或盖章)：____________
保证人2(签字或盖章)：____________
保证人3(签字或盖章)：____________
签约日期：___________________年_______月_______日
合同签订地：____________
分期结算合同范本第7篇
出卖人：(以下简称甲方)
买受人：(以下简称乙方)
今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：
第一条本合同的标的物为，分期付款总额定为***元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：
(1)前款元。
(2)余款元。
(3)月息元。
第二条姨方预付元予甲方，余款自瓨月日至瓨月日止。每月日前各支付元。
第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票张交付甲方。
上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。
第四条甲方于本合同订立的同时，将产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。
第五条姨方若能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。
第六条姨方须以正当的方式使用产品，若有违反，甲方可立即**本合同。
第七条姨方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者**合同。甲方**合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
分期结算合同范本第8篇
合同效力问题是合同法中的一个重要问题，它是指已经成立的合同在当事人之间产生一定的法律约束力，即合同的法律效力。随着我国市场经济体制的不断变革，合同作为维系经济运行纽带的作用更为突出。正确认定合同的效力，对于保障社会主义经济秩序具有非常重要的意义，是当前审判实践中急需解决的突出问题。只有从中国改革开放和社会主义市场经济的实际出发，广泛借鉴和吸收国外在合同效力方面的先进经验，对合同效力问题作出全面并且切合中国实际的判断，才可以既保护买受人和出卖人的合法权益，又维护正常的交易秩序。
【案例索引】
一审案号：西安铁路运输法院（XX）西铁民初字第30号（XX年10月14日）
【案情】
XX年10月，原告西安市铁路中心医院（简称西安铁路医院）与被告上海拓能医疗器械有限公司（简称上海拓能公司）签订了《放疗设备租售协议书》。约定由被告上海拓能公司向原告西安铁路医院提供医用电子直线加速器、_、拓能公司逆向适形调强放疗系统及电动多叶光栅一套。原告西安铁路医院收到逆向适形调强放疗系统后向被告上海拓能公司支付140万元定金，其余款项以租金形式支付；租售期限XX年，第1年至第2年，原告西安铁路医院支付被告上海拓能公司设备利润的80%、第3年至第4年，原告西安铁路医院支付被告上海拓能公司设备利润的70%、第5年至第XX年，原告西安铁路医院支付被告上海拓能公司设备利润的50%，被告上海拓能公司年收入租金保底金额为万元；因资质文件而引起的法律及经济问题，责任由被告上海拓能公司承担。协议签订后，原告西安铁路医院积极准备履行合同的前期工作，并于XX年至XX年间向被告上海拓能公司支付了全部定金140万元。XX年3月，设备安装后，原告西安铁路医院才得知该设备的放疗系统主要医用电子直线加速器未取得医疗器械产品生产注册证书，不得投入使用。XX年12月，医用电子直线加速器的生产厂商向原告西安铁路医院承诺XX年下半年可获得该产品的生产许可证，但截止原告西安铁路医院起诉时，被告上海拓能公司和生产厂商仍未提供该产品的资质文件。
原告西安铁路医院认为：被告上海拓能公司在设备安装后不能及时提供该设备的生产注册证书，向原告西安铁路医院承诺的延缓期限内仍无法提供该产品的资质文件，从而导致成套设备至今无法使用，合同无法履行，其行为已构成根本违约。原告西安铁路医院为履行协议投资数百万元，协议签订4年多，从未治疗一例病人，损失巨大。
请求法院判令解除原告西安铁路医院与被告上海拓能公司签订的《放疗设备租售协议书》并要求被告上海拓能公司双倍返还定金280万元。被告上海拓能公司认为：原告西安铁路医院与被告上海拓能公司签订的协议是名为租售，实为合作关系，而不是买卖关系；被告上海拓能公司向原告西安铁路医院配送的加速器、模拟定位机、放疗系统（含电动光栅）都是合法厂商生产的产品。原告西安铁路医院自愿选定gk—2100直线加速器，该加速器是新产品，是原告自愿订立的合作协议，因此，原告西安铁路医院诉称到XX年才知道该产品没有生产许可证与事实不符；原、被告签订协议约定，付款方式为租金，分十年还清。原、被告并未约定gk—2100电子直线加速器获得的许可证时间，应在合同履行期间完成。因此，被告上海拓能公司并无违约。原告西安铁路医院选择gk—2100医用电子直线加速器作临床试验是事实，双方进行合作也是事实，因此，双方订立协议书是否违反法律规定由法院来确定，但缔约过错是双方的，原告西安铁路医院第二项请求违反法律规定，应予以驳回；加速器、定位机、放疗系统是三个独立的系统，没有相互依赖性，除了加速器外，定位机、放疗系统原告西安铁路医院正在使用当中。
综上，合同约定了相应义务，但没有规定取得许可证的时间，如约定时间则收取的费用会发生变化。原告西安铁路医院解除协议属违约行为，请求法院判令驳回原告要求双倍返还定金的请求。
【审判】
西安铁路运输法院审理后认为，原、被告双方签订的《放疗设备租售协议书》是当事人的真实意思表示，合法、有效，应受法律保护。被告上海拓能公司未按照双方约定提供该套设备主要放疗系统gk—2100医用电子直线加速器医疗器械产品生产注册证书，造成该整套设备从安装调试完毕至今未治疗一例病人的事实，由于被告上海拓能公司的违约行为，致使《放疗设备租售协议书》最终目的不能实现，因此对原告西安铁路医院要求解除双方签订的《放疗设备租售协议书》的`请求予以支持；对于双倍返还定金的问题。原、被告签订协议后，原告西安铁路医院为了履行合同，建设放疗室、培训人员，积极准备履行协议的前期工作。而被告上海拓能公司未按照双方约定履行协议，给原告西安铁路医院造成了损失，被告上海拓能公司构成根本违约。对于原告西安铁路医院要求被告上海拓能公司双倍返还定金280万元的诉请，根据法律规定，被告上海拓能公司应向原告西安铁路医院双倍返还定金万元以及设备定金万元。
原、被告双方签订的协议被依法解除后，原告西安铁路医院应将三台设备，即gk—2100医用电子直线加速器一台、_一台、拓能公司逆向适形调强放疗系统（wimrt）（x刀）及电动多叶光栅一套返还给被告上海拓能公司。根据《_合同法》第九十四条第一款第（四）项、第九十七条、第一百一十五条、第一百三十条、《_担保法》第八十九条、第九十一条、最高人民法院关于适用《_担保法》若干问题的解释的第一百二十条、第一百二十一条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第六十四条、第六十五条第一款第（四）项、第六十六条、第六十九条第一款第（四）项的规定，判决解除原告西安市铁路中心医院与被告上海拓能医疗器械有限公司签订的《放疗设备租售协议书》；被告上海拓能医疗器械有限公司向原告西安市铁路中心医院双倍返还定金万元以及设备定金万元，两项合计万元；原告西安市铁路中心医院将该套设备gk—2100医用电子直线加速器一台、_一台、拓能公司逆向适形调强放疗系统（wimrt）（x刀）及电动多叶光栅一套返还给被告上海拓能医疗器械有限公司。
【评析】
买卖合同纠纷是审判实践中最基本、最典型、最常见的案件类型，也是铁路运输法院受理案件量最大的一类案件。如何正确认定买卖合同的效力，对处理这类案件具有非常重要的意义。本案中，在原告西安市铁路中心医院与被告上海拓能医疗器械有限公司所签订的《放疗设备租售协议书》的效力认定上存在较大的分歧：一种意见认为，原、被告协议中买卖的标的物没有取得生产注册证书，标的物存在瑕疵，应当认定该合同为无效合同；另一种意见认为，原、被告双方签订的协议是双方当事人的真实意思表示，应受法律保护，虽然被告的违约行为使协议的最终目的不能实现，但并不影响该协议的效力，该协议为有效合同。笔者支持第二种观点，理由如下：
一、原、被告双方签订的协议不属于无效合同。
无效合同是指合同虽然已经成立，但由于其不符合法律或行政法规的特定条件或者违反了法律、法规的强制性规定而被确认为无效的合同。根据《_合同法》第五十二条的规定：“有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”
本案中，被告上海拓能医疗器械有限公司的违约行为并不符合《_合同法》第五十二条的任何一种情形，仅给合同相对人原告西安市铁路中心医院造成了经济损失，因此不应轻易认定为无效。并且，本案的原、被告双方达成买卖的合意，买卖标的物为医用电子直线加速器、_、拓能公司逆向适形调强放疗系统及电动多叶光栅一套，双方对该套医用设备的价格、质量等有所约定，买卖合同已经成立。虽然被告明知该套设备中的电子直线加速器缺少相应的生产注册证书，仍与原告签订买卖协议，其过错是明显的，但与原、被告双方签订的买卖合同有效无效没有必然的影响。同时，该买卖合同所涉及的买卖关系仅仅是一般性的经营范围，不属于国家特许经营的范国，不违反法律和行政法规的强制性规定，故不应认定该合同无效。
二、原、被告所签订的协议符合有效合同的三个要件。
有效合同是指依照法律的规定成立并在当事人之间产生法律约束力的合同。目前，我国现有的法律没有对合同有效的要件做出统一的规定，但是《_民法通则》第五十五条规定：“民事法律行为应当具备下列条件：
（一）行为人具有相应的民事行为能力；
（二）意思表示真实；
（三）不违反法律或者社会公共利益。”
这一规定不仅是民事行为能够合法的一般准则，也同样适用于当事人签订合同这种民事行为。所以，合同有效的条件也应当具备上述三个条件，只不过《_民法通则》第五十五条第三项中的“不违反法律”在合同有效的认定中具体表现为“不违反法律、行政法规的强制性规定”。本案中，原告西安市铁路中心医院和被告上海拓能医疗器械有限公司均是依法成立的具有独立法人营业执照的企业。XX年10月，原告西安铁路医院与被告上海拓能公司双方自愿签订《放疗设备租售协议书》，双方在协议中约定了被告上海拓能公司向原告西安铁路医院提供的型号为gk—2100医用电子直线加速器一台、_一台、拓能公司逆向适形调强放疗系统（wimrt）（x刀）及电动多叶光栅一套；并且被告上海拓能公司须向原告西安铁路医院出具该套放疗设备的_医疗器械注册证、企业法人营业执照、出具代理授权证书、制造商is0900质量体系认证证明书、医疗器械经营企业许可证、安全质量许可证以及具有质量体系合格证书。被告上海拓能公司作为医疗器械的经销商明知gk—2100医用电子直线加速器没有取得生产注册证书，而与原告西安铁路医院签订《放疗设备租售协议书》，其过错是明显的。但是，原告西安铁路医院与被告上海拓能公司签订《放疗设备租售协议书》是原、被告双方的真实意思表示，且双方签订的协议并没有违反法律和行政法规的强制性规定，是合法、有效的，应受法律保护。
三、认定为有效合同符合《_合同法》及相关法律法规的立法目的，符合中国现阶段国情。
首先，无效合同过多不利于社会主义经济的发展，也妨碍社会生产力的发展。由于长期以来我国市场经济不发达，对市场经济所要求的交易规则未能引起足够重视，因此在我国已有的合同效力的规定中，许多规则不但没有起到鼓励交易的作用，反而在某种程度上对交易活动起了限制作用，这在审判实践中使很多不应当被消灭的交易被归于无效。这种宽泛的无效合同制度，增加了财产的损失和浪费，因为合同被宣告无效后，双方当事人就要按照恢复原状的原则在当事人之间产生相互返还已经履行的财产或赔偿损失的责任，这种返还不但意味着订约目的不能实现，还会增加不必要的费用和损失。
其次，我国现行《合同法》的立法宗旨要求减少无效合同，增加有效合同。据不完全统计，在现行合同法出台前，在审判实践中确认为无效合同的约占合同案件的半数以上，其中很多是有瑕疵可以挽救甚至是有效的合同。为了纠正这个偏差，在现行《合同法》起草过程中，全国人****制工作委员会在下发的关于合同法（征求意见稿）的说明中说：“合同自愿是合同法的基本原则，……不能任意以合同无效来解决纠纷。”无效合同过多，不利于社会主义经济的发展，确认一个有效合同无效，就是消灭了一桩交易，使当事人为订立、履行这个合同的努力变为徒劳，造成资源浪费，使社会交易成本增加，妨碍了社会生产力的发展。因此，我国现行的《合同法》明确了违反法律、行政法规的强制性规定的合同才是无效合同，因为欺诈、胁迫而订立的合同可以是无效合同但也可以是可变更的合同，合同效力可追认的制度，合同内容欠缺的补救制度等。
再次，我国合同法律制度的立法精神已由权力扩张型思路向权力限缩型思路演变。我国现行的合同立法中坚持“尽量使合同得以生效”的基本精神，把合同的无效情形限制在较为狭窄的范围内。应当说，这一立法精神顺应了我国经济发展的要求。随着我国社会主义市场经济制度的逐步发展与完善，交易活动日益丰富和多元，极大地刺激了人们对自由尤其是交易（合同）自由的渴求。这种要求体现在法律中即表现为国家对合同之行政干预的减轻和合同当事人自由权利的张扬。我国现行合同法顺应了社会的这一要求，在合同无效制度中表现出较为明显的尊重个人自由意志的倾向：凡是无碍社会基本秩序、仅仅关涉双方利益的合同是否属于无效的问题由当事人自主决定，是否行使撤销权也完全由当事人自由裁度。
分期结算合同范本第9篇
出卖人：x(以下简称甲方)
买受人(以下简称乙方)：身份证号：
甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：
1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的x栋单元号，建筑面积*方米，单价为元/*方米，总价为元整。
3、分期付款方式
4、乙方应在本协议书签订后至年月日前，带齐相关资料到x物管处签订《商品房买卖合同》，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房买卖合同》，则甲方有权将该物业另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内，若将乙方所认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。
6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任及后果均由乙方承担。
7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可**向人民****。
8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份)，经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房买卖合同》后本协议自动作废。
甲方：乙方(签章)：
签订时间：年月日
分期结算合同范本第10篇
出卖人：(以下简称甲方)
买受人：(以下简称乙方)
保证人：(以下简称丙方)
上列甲乙(含保证人)双方就车辆的买卖事宜，订立合同如下：
第一条甲方根据本合同的各项条款，将车辆售予乙方，乙方买受。
第二条买卖价款与付款条件规定如下：
1.总金额***
2.付款方式：首付，余款在年内分期付清。
(1)于本合同成立时，即付预付款
(2)余款，在交货试机完成后，分期*均摊
(3)为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出汇款付与甲方。
(4)分期付款的支付日期，以每月日之前截止。
第三条交货的时间与方法规定如下：
1.交货时间为___年___月___日前。
2.交货地点约定于乙方的指定地点，应调试妥当，并先行试车。
3.试车完成后，甲方应将车辆交付乙方，乙方则须依第二条第2款第(4)项的约定将分期付款的款项支付甲方。
第四条车辆的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条所列全部货款时，再将所有权移转予乙方。
第五条车辆交货后，若因不可抗力的因素，而致车辆毁损、遗失时，一切责任由乙方承担。
第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对依本合同发生的一切应负债务(除货款债务外，还包括毁损、赔偿债务)负完全支付的责任。
第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务无需通知催告，即自动消失，分期付款的所有余款皆必须一次付清。
1.乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款的;
2.乙方或丙方有**租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的;
3.车辆被**扣押或先予执行等情形的;
4.车辆因乙方的故意或重大过失，以致毁损、灭失的;
5.乙方从未支付第二条所列分期付款的;
6.其他违反本合同的事项。
第八条乙方应根据正确用法使用车辆，并由优秀的管理人员负责保管。
第九条乙方发生第七条情形的，即失去使用车辆的**，且该机器必须归还甲方。
第十条若发生第九条的情形，甲方可对撤回的车辆作适度的评估，并将货款与评估之间的差额作为损害赔偿金，连同已收取的货款，抵消债务，如有余额则退还乙方。
第十一条甲方需保证车辆的性能完全与说明书(如附文)相符，且交货后一年内自然发生的故障，甲方亦需负责修理。
1.甲方依据《*******质量**法》和国家质量技术**局的要求、企业向外公布的法定售后服务条款负责车辆的改装部分售后服务。
2.底盘售后服务依据国家相关法律和底盘供应服务商的相关条款进行售后服务。
3.若车辆底盘出现故障，乙方有权要求甲方协助其要求底盘供应商提供优质的售后服务，但乙方不得以此为借口，拖延还款期限与款额。
第十二条车辆交货后经三个月的，除前条规定的情形外，甲方不负所有瑕疵的保证责任。
第十三条有关本合同乙方的债务，期满后的赔偿金定为日息四分。
第十四条对于车辆，乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额，并为保险金请求权设置质权的手续，其费用由乙方负担。
第十五条甲乙双方于___年___月___日前至公证处办理公证事宜，认同本合同各条款所列金钱债务及车辆给付义务并载明一旦违约应经受**执行。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：
法定**：
买受人(乙方)：
保证人：(以下简称丙方)
法定**：
签定日期：___年___月___日
盖章：盖章：
分期结算合同范本第11篇
出卖人（以下简称甲方）：_________
买受人（以下简称乙方）：_________
保证人（以下简称丙方）：_________
上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：
第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受。
第二条买卖价款与付款条件规定如下：
（1）总金额***：_________元。
（2）付款方式：_________
a。于本合同成立时，即付预付款_________元。
b。余款_________元，在交货试机完成后，分二十期*均摊付。
c。分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月二十日之前截止。d。为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。
第三条交货的时间与方法规定如下：
（1）交货时间_________月_________日前。
（2）交货地点约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。
（3）交货方法于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依第二条第（2）项第d款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。
第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。
第五条机器交货之后，若因不可抗力的因素，而致机器毁损、遗失时，一切责任归由乙方负担。
第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对本合同必须负担的一切债务（除货款债务外，包括毁损、赔偿债务）并负完全支付的责任。
第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务毋需通知催告，即自动消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。
（1）乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款时。
（2）乙方或丙方因**租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的。
（3）就机器发生被**扣押或先予执行等情形的。
（4）机器因乙的故意或重大过失，以致毁损、灭失的。
（5）乙方从未支付第二条的分期付款时。
（6）其他违反本合同的事项。
第八条乙方应根据正确用法使用机器，并由优秀的管理人员负责保管。
第九条乙方发生第七条情形的，即失去使用机器的**，且该机器必须归还甲方。
第十条若发生第九条的情形，甲方可对撤回的机器作适度的评估，并据货款与评估之间的差额作为损害赔偿金，联同已收取的货款，抵销债务，如有余额则退还乙方。第十一条甲方需保证机器的性能完全与说明书（如附文）相符，且交货后一年内自然发生的故障，甲方亦需负责修理。
第十二条机器交货后经三个月的，除前条规定的情形外，甲方不负保证所有瑕疵的责任。即使交付后三个月内，亦只容许交换机器，因机器故障而发生的损害，甲方不
负其责。
第十三条有关本合同乙方的债务，期满后的赔偿金定为_________元。
第十四条对于机器，乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额，并为保险金请求权设置质权的手续，其费用由乙方负担。
第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）**向人民****。
第十六条其他约定事项：_________
第十七条甲乙双方于_________年_________月_________日前至公证处办理公证事宜，认同本合同各条款金钱债务及机器给付义务并载明应径受**执行。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人（甲方）（签字）：_________买受人（乙方）（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________
保证人（丙方）（签字）：_________
_________年____月____日
签订地点：_________
分期结算合同范本第12篇
出卖人：(以下简称甲方)
买受人(以下简称乙方)：身份证号：
甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：
1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的栋单元号，建筑面积*方米，单价为元/*方米，总价为元整。
3、分期付款方式
4、乙方应在本签订后至年月日前，带齐相关资料到物管处签订《商品房买卖合同》，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房买卖合同》，则甲方有权将该物业另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内，若将乙方所认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。
6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任及后果均由乙方承担。
7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可**向人民****。
8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份)，经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房买卖合同》后本协议自动作废。
甲方：乙方(签章)：
签订时间：年月日
分期结算合同范本第13篇
（所有权登记公司用）合同编号：_____________
出卖方（甲方）：_____________
业务电话：_____________
户籍地：_____________
现在居住地：_____________
身份证号码：_____________
买受方（乙方）：_____________
户籍地：_____________
现在居住地：_____________
身份证号码：_____________
分期结算合同范本第14篇
出卖人：
买受人：
甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：
1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的______栋______单元______号，建筑面积______*方米，单价为______元/*方米，总价为______元整。
3、分期付款方式
4、乙方应在本协议书签订后至年月日前，带齐相关资料到______物管处签订《商品房买卖合同》，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内，若将乙方所认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。
6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任及后果均由乙方承担。
7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可**向人民****。
8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份)，经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房买卖合同》后本协议自动作废。
甲方：
乙方：
——分期付款合同范本(菁华1篇)
分期结算合同范本第15篇
出卖人：
买受人：
甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的'商品房达成如下协议：
1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的______栋单元号，建筑面积*方米，单价为元/*方米，总价为元整。
3、分期付款方式
4、乙方应在本协议书签订后至年月日前，带齐相关资料到______物管处签订《商品房买卖合同》，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内，若将乙方所认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。
6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任及后果均由乙方承担。
7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可**向人民****。
8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份)，经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房买卖合同》后本协议自动作废。
甲方：乙方：
签订时间：年月日签订时间：年月日
分期结算合同范本第16篇
卖方xxx(以下简称甲方)
买方xxx(以下简称乙方)
保证人xxx(以下简称丙方)
今甲方xxx(卖方兼所有人)与乙方xxx(买方兼使用者)就产品分期买卖事宜，订立合约如下：
第一条本合约的标的物xx产品分期付款总额定为***xx元整。乙方得依照下列规定支付款项予甲方。
(1)前款xx元
(2)余款xx元
(3)月息xx元。
第二条乙方预付xx元予甲方，余款自xxxx年x月x日至xxxx年x月x日止，每月x日前各支付xx元。
第三条乙方与其保证人得就上述提供担保，于本合约成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票x张交付甲方。
上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。
第四条甲方于本合约订立的同时，将xx产品交与乙方，以交换乙方的支票，并同意乙方对该产品的使用。
第五条乙方若能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息x分支付甲方作为延迟损失金。
第六条乙方须以正当的方式使用xx产品，若有违反，甲方可立即**本合约。
第七条乙方若违反第二条的规定，即失去对xx产品的使用权，并应立即将该产品归还甲方。
卖方(甲方)：
地址：
xxxx年x月x日
买方(乙方)：
地址：
保证人(丙方)：
地址：
xxxx年x月x日
分期结算合同范本第17篇
出卖人：_________________(以下简称甲方)
买受人：_________________(以下简称乙方)
身份证号码：_________________
今甲方(出卖人)与乙方(买受人)就乙方所分期购买：______________________房屋，建筑面积约____________㎡其中套内面积约㎡事宜，达成以下协议：
第一条：付款方式
签订购房合同当日，买受人向出卖人缴纳购房首付款50%计***元，(大写：_________________人元整);剩余房款共计***元，(大写：______________________元整)，买受人同意按分期付款方式向出卖人支付，买受人应按下述要求向出卖人付款：_________________
1、买受人分期付款的总金额不能超过总房价款的60%，最长期限不能超过5年。
2、买受人分期付款的期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
3、自本协议签订的次月起，乙方每个月为一个付款周期，买受人应向出卖人支付购房款30%，共计3期。每个月日为付款日。
4、乙方承诺按照本协议约定履行付款义务，买受人应于每月的日前将当期应付款项交付到出卖人的财务部门，由出卖人为买受人出具相应的收款收据。或存入之前甲方指定的银行账户，甲方指定的.银行账户为：
开户行：_________________银行__________支行
开户单位：_________________房地产开发集团有限公司
账户号：________________。
甲方承诺，在乙方每次付款后，乙方向甲方出示银行存款凭证时，由甲方向乙方出具收款凭证。
5、乙方可以提前一次性付清所剩余款。
第二条：买受人逾期付款的违约责任
买受人如未在本协议的分期付款期限内付款，按下列方式处理：
1、逾期在30日之内,自本协议约定的应付款之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付房款金额3‰的违约金，协议继续履行;
2、逾期超过60日的，出卖人有权**协议。出卖人**协议的买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行协议的，经出卖人同意，协议继续履行，买受人并应按日向出卖人支付逾期应付房款3‰的违约金。
第三条：关于****转移及产权登记的约定
1、在买受人未付清全部购房款本息前，房屋的所有权中的处分权归出卖人享有，买受人只对该房屋享有使用的**，买受人不得擅自将该房产抵押、转让或租赁给任何第三人，若需出租应经出卖人同意。在买受人付清全部购房款本息后，该房屋的包括处分权在内的所有权全部转移至买受人享有。
2、在买受人未付清全部购房款本息前，出卖人不为买受人办理****登记。
3、由于买受人的原因导致不能办理产权证的，出卖人不承担责任。
第四条：买受人对下列内容予以特别声明
1、买受人对本协议及附件的内容已认真审阅，对于不明白的条款，出卖人已向买受人认真解释，买受人对其内容了解无误;
2、在购房合同和本附件内容之外，出卖人没有其他任何承诺内容，双方的**义务以购房合同及附件的内容为准。
3、在签订本协议时，出卖人不存在隐瞒商品房预售许可证明、抵押、已出售等事实的情况，买受人对该情况已真实了解;
4、双方对本协议意见不一致的条款，已进行了充分的协商及修改，买受人自愿接受本合同的全部条款。
、买受人保证向出卖人提供的联系方式(电话、住址、通讯地址等)真实、可靠，在联系方式出现变化时，应及时书面通知出卖人，以保证出卖人可以信函的方式与其取得联系。否则，因此导致出卖人不能按合同履行义务，出卖人不承担违约责任，由此造成的损失全部由买受人承担。
第五条：**协议时相关事项的处理
1、本补充协议生效后，任何一方无正当理由不得擅自**本协议，否则，**协议一方应按总房价款的向守约方支付违约金。
2、若因买受人逾期付款而导致出卖人**本合同，出卖人只需书面通知买受人即可将本协议**，而无需再经法律程序解决;出卖人不再履行本协议的义务，亦不承担违约责任。
甲方：____________乙方：____________
分期结算合同范本第18篇
出卖方(以下简称甲方)：
买受方(以下简称乙方)：
甲、乙双方本着*等、自愿的原则，同意就下列事项订立本《购房协议书》，甲、乙双方共同遵守：
一、乙方认购甲方的位于大同路大同小区20栋3单元4-2号的住宅，建筑面积。
二、合计***：元(大写：贰拾万零叁仟元整)，乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。(甲方保证此房的水、电、气、闭路全部完善)。
三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约金***元整(大写：壹拾玖万元整)，剩余在办理产权过户拿到房产证当日付清。甲方另开《收款收据》。
四、甲方：
1、向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。
2、保证对出售的房屋拥有**产权。
3、保证该出售房屋未予出租。
4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和*手续。
6、在办理产权过户时，应依要求将****资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。
7、此房以后升值利益与甲方无关。
8、房屋交付后的责任由乙方承担，房屋过户的所有费用由乙方自行承担。
五、乙方：
1、保证按要求付清房费。
2、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和*手续。
3、甲方已向乙方说明房屋系拆迁安置房，产权尚在办理中，乙方系自愿购买。
六、违约责任：
1、甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失费为购房款的1倍。
2、乙方违约，没有按时向甲方支付购房款，应向甲方赔偿因此受到的损失费为购房款的1倍。
七、待****办理后，甲方及时通知乙方办理过户手续，由于乙方无法联系的责任由乙方承担。
八、协议自双方签字或盖章之日起生效，双方未尽事宜协商解决，协商不成，双方均可向广汉市人民****。
九、甲乙双方所留电话，若有所改变，应及时通知对方。
十、协议自双方签字或盖章之日起生效，双方未尽事宜协商解决。
甲方签字：
乙方签字：
电话：
电话：
年月日
年月日
分期结算合同范本第19篇
转让方(甲方)：_______身份证号：_____________________
受让方(乙方)：_______身份证号：_____________________
房东(丙方)：_______身份证号：_____________________
甲乙双方经友好协商，就店铺转让达成下列协议，并共同遵守：
第一条甲方于____年____月____日前将位于________________店铺(面积为__平方米)转让给乙方使用。
第二条该店铺的所有权证号码为__________，产权人为丙。丙与甲方签订了租赁合同，租期到__________，月租为__________人民币。店铺交给乙方后，乙同意代替甲向丙履行该租赁合同，每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用，该合同期满后由乙领回甲交纳的押金，该押金归乙方所有。
第三条店铺现有装修，装饰，设备(包括____)全部无偿归乙方使用，租赁期满后不动产归丙所有，动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。
第四条乙方在__________前分期向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写__________整(小写：__________元)，上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金，第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用，甲方不得再向乙方索取任何其他费用。
第五条该店铺的营业执照已由甲方办理，经营范围为餐饮，租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照，税务登记等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关，乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业金城店铺的所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关。
第六条乙方逾期交付转让金，除甲方交铺日期相应顺延外，乙方每日向甲方支付转让费的__________的违约金，逾期_____日的，甲方有权解除合同，乙方按转让费的__________向甲方支付违约金，甲方应保证丙同意甲转让店铺，如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺，按甲不按时交付店铺承担违约责任。
第七条遇国家征用拆迁店铺，有关补偿归乙方。
第八条如果合同签订前政府已下令拆迁店铺，甲方退偿全部转让费，赔还装修损失__________元，并支付转让费的__________的违约金。如果合同签订之后政府明令拆迁店铺，或者市政建设(如修，扩路，建天桥，立交桥，修地铁等)导致乙方难以经营，乙方有权解除合同，甲方退还剩余租期的转让费，押金仍归乙方(前述顺延除外)或甲方在每年营业执照有效期届满时仍未办妥年审手续，乙方有权解除合同，甲方应退回全部转让费，赔偿装修，添置设备损失__________元，并支付转让费的__________的违约金。
第九条本合同一式二份，自签字之日起生效。
甲方(签字)_______
乙方(签字)________
丙方(签字)________
_______年____月____日
_______年_____月____日
_____年_____月____日
分期结算合同范本第20篇
卖方(以下简称甲方)：_________________________________________地址：___________法定**人:___________
买方(以下简称乙方)：_________________________________________地址：___________法定**人:___________
根据《*******民法典》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公*和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买___________________________________达成如下协议。
第一条本合同的标的物为___________________________________________
第二条甲方同意受让本合同交易标的物的成交价款为***仟佰拾万仟佰拾元(小写：￥_______万元)整。
第三条交付期限
甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该__________________交付给乙方。
第四条该合同生效后，甲乙双方应备齐有关资料共同向行政主管机关申请办理转移登记，完成交易标的物的产权转移登记手续。
第五条在登记主管机关核准转移登记申请以前，有关交易标的物的产权瑕疵所引起的风险、责任仍由甲方承担;自行政机关机关核准转移登记申请后，有关交易标的物的一切风险和责任由乙方承担。
第六条自行政机关核准转移登记申请之日起____个工作日内，甲方将交易标的物按现状移交给乙方。
第七条该合同的生效条件
如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同不生效。
第八条本合同一式_____份，甲方、乙方各_____份，其余由双方持送****。
甲方：___________乙方：___________
法定**人：___________法定**人：___________
签订日期：___________
签订地点：___________
分期结算合同范本第21篇
甲方：
乙方(购买方)：
双方本着互利、*等、公正的原则，特定此合同。
一、乙方本次购买产品单价为大写
二、乙方在此次分期购买中所有钱款分三次付清，首次付款需缴纳产品金额的30%为首次付款。
三、首次付款日期金额。二次付款日期金额。三次付款日期金额。
四、若乙方在履行日期内，未缴纳应缴款项，甲方有权将乙方所购买的产品拆除。并没收以缴纳的钱款。
五、乙方在合同履行期内，不得将此次安装的产品转让、买卖、他人。如违约，甲方可强行拆除此次安装的产品。并没收以缴纳的钱款。
六、甲方在履行合同期间，若乙方遵守合同，甲方不得将此次安装的产品拆除、转让、买卖。若甲方违约，要退回乙方所缴纳的所有钱款。
七、望甲乙双方遵守合同。若出现纠纷，可协商解决或向当地****。
八、本合同一式两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________法定**人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
分期结算合同范本第22篇
甲方：__________________公司______分公司丙方：____________
乙方：____________________身份证号码：____________住所：____________
丁___(保证人1)：____________身份证号码：____________住所：____________
丁___(保证人2)：____________身份证号码：____________住所：____________
丁___(保证人3)：____________身份证号码：____________住所：____________
(以上保证人统称为丁___)
鉴于：____________
乙方因购买汽车需要委托甲方;甲方接受乙方委托为其办理提供车辆垫资代购、购车分期业务资料收集、申请贷款、上牌、过户、抵押、结清、销卡等一系列服务。为明确甲、乙、丙、丁四方的**义务，依据*******《民法______则》、《民法典》、《物权法》等法律法规规定，甲、乙、丙、丁四方经友好协商，达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
______条款
第一条代购垫资
在______购车分期贷款发放前，乙方委托甲方为其代购汽车且垫付部分购车款(以下简称_代购垫资_)，代购汽车的品牌型号由乙方指定。具体品牌型号、车架号、发动机号、车辆价格在本合同_特别约定条款_中约定。
甲方同意为乙方代购垫资的，乙方应在甲方代购垫资之前向汽车经销商自行支付不少于汽车车辆价格的30%的首付款，剩余尾款由甲方审批______过后直接垫款或由甲方指定的第三方转付给汽车经销商或汽车经销商指定的账户，甲方垫款金额、垫款方式等内容在本合同_特别约定条款_中约定。
因甲方所代购车辆相关问题而产生的一切纠纷，乙方应自行与汽车经销商解决，与______及甲方均无关。乙方不得以该车的相关问题为由，拖延或拒绝偿还甲方的垫款资金及支付相关费用。
乙方保证向甲方及______所提供的办理贷款所需的全部资料真实有效。乙方的贷款申请获得______批准后，乙方不可撤消地授权______将贷款资金直接转入甲方指定的账户用于偿还甲方已经垫付的资金及相关费用。
第二条资料收集、**
乙方委托甲方收集为申请分期付款业务所需的相关资料。
乙方同意并配合甲方对其进行资信**，包括但不限于______征信信息查询、**记录查询、诉讼、执行信息查询;乙方同意并配合甲方对其贷款资料的合法性、有效性、真实性进行**核实。
第三条车辆的上牌、过户及抵押
乙方同意将所购车辆向______提供抵押担保，______是车辆的抵押权人。乙方须在规定的时间内(国产车自______放款之日起15天内，进口车30天内)办妥车辆上牌、过户和抵押手续，乙方未在约定的时间内办妥抵押登记手续的，应当将车辆交由甲方保管并处置，并承担由此产生的一切风险责任。
在办妥车辆抵押登记手续前，乙方应将车辆的购车**原件、车辆保单(含商业险和交强险，下同)原件、机动车登记证书原件交甲方代为保存。办妥车辆抵押登记后，乙方同意由甲方将车辆的购车**原件、保单原件、机动车登记证原件、完税证明原件、机动车行驶证复印件等______所需资料转交______留存。
第四条GpS安装
在合同履行期内，甲方有权按以下第种方式在客户分期付款所购车辆上实施车载GpS定位安装事宜：____________(1)经甲方确认，乙方分期付款所购车辆无须安装GpS系统;(2)经甲方确认，乙方应无条件配合甲方在其分期付款所购车辆安装车载GpS系统;(3)其他：____________。
因安装车载GpS系统产生的一切费用，均由乙方承担。
乙方同意甲方______过其车载GpS系统获取用车信息，如乙方擅自拆除或阻止GpS运行的，甲方有权**占管乙方分期付款所购车辆(抵押车辆)，同时有权要求乙方提前结清______贷款。
第五条车辆保险
乙方同意不可撤销地授权甲方在分期还款期限内为分期付款所购车辆(抵押车辆)办理车辆首保及续保事宜，且同意按照______要求的险种和保额办理交强险、车辆损失险、第三者责任险、盗抢险、自燃险等险种;因办理上述险种所产生的保险费用均有乙方承担。
乙方在保险到期之日前未主动续保的，甲方有权代为办理续保事宜，由此产生的费用由乙方承担：____________若甲方为乙方垫付续保费用的，甲方有权从本合同项下的履约保证金中优先扣回。
车辆产生保险内各类事故时，若理赔款超出剩余贷款的50%时，______有权**结清乙方贷款，不足部分由乙方承担或以车辆剩余价值偿还。理赔款超过剩余贷款部分，超出部分由乙方领取。
若乙方提前还清全部款项后，向保险公司提出退保的，一切风险责任及保费等相关费用均由乙方自行承担。
乙方承诺保险期限与申请办理的信用卡购车透支分期还款期限一致，并在各份保单上注明保险第一受益人为贷款______。
第六条车辆质量问题
乙方对所购车辆确认无误提车后，并与______签署购车分期付款相关协议的，视为乙方同意将该车资料向______申报购车分期付款业务，购车分期付款申请后，若因乙方所购车辆的质量及售后服务等问题而产生的一切纠纷，乙方应自行与车行协商解决，与______、甲方均无关，乙方不得以该车质量问题为由，拖延或拒绝还款及支付相关的费用;若因车辆存在严重质量问题及其他特殊原因确需换车或退车的，乙方应结清全部贷款及相关费用后，方可办理换车或退车事宜。
第七条逾期债权的预约受让
在分期付款还款期内，若乙方未按时足额向______归还贷款时，丙方将按其与______间的协议预约受让该逾期债权，且先行按乙方应还未还金额支付预约受让款。当丙方支付预约受让款价款后，乙方应在丙方付款的次日归还所拖欠的全部______本息、罚息、违约金等。若乙方未在10个工作日内履行前述还款义务，丙方有权占管乙方分期付款所购车辆(抵押车辆)及相关权证，且有权自行处置。处置所得价款优先偿还乙方所负债务及相关费用。
鉴于上述逾期债权的出现，系因乙方未按时足额偿还______借款本息，故丙方有权按其支付预约受让价款实际占用天数向乙方收取预约受让价款金额的天的资金占用费。
乙方未按照本条约定的时间归还所拖欠的全部______本息、罚息、违约金等的，应当将车辆及相关权证交由甲方或直接交予丙方保管并处置。
如______将贷款债权(贷款本息、罚息、违约金)和相关**(含抵押权)转让给丙方的，乙方无条件同意该转让行为，并配合上述债权、担保物权的实现。
丙方受让债权后，乙方应按债权金额的天向丙方支付利息。
第八条担保
甲方已根据合同约定为乙方垫付购车款，为确保本协议第款的履行，丁___自愿向甲方提供不可撤销的连带保证责任。(1)保证责任范围包括但不限于垫付购车款、利息、违约金及为实现债权的全部费用。(2)担保期限自乙方根据本合同第所约定的债务履行期限届满之日起两年。(3)若乙方为确保其履约能力另行提供物的担保，不管该物的担保是否由乙方本人提供的，丁___的保证责任和担保范围均不受影响和变化。甲方有权选择合适的担保以实现债权(包括放弃担保物权)，丁___承诺仍提供担保并就担保范围内的全部债务承担连带保证责任。
如丙方按照本协议第七条受让债权的，为保障丙方债权的实现，丁___同意为乙方向丙方提供担保，承担不可撤销的连带清偿责任。(1)担保期限自丙方受让债权之日起两年。担保的责任范围，包括但不仅限于预约受让债权、利息、违约金、及实现债权的全部费用。(2)如乙方为确保其履约能力另行提供物的担保，不管该物的担保是否由乙方本人提供的，丁___的保证责任和担保范围均不受影响和变化。丙方有权选择合适的担保以实现债权(包括放弃担保物权)，丁___承诺仍提供担保并就担保范围内的全部债务承担连带保证责任。
作为保证人的丁___为1个以上的保证人时，甲方、丙方可同时要求多个保证人共同承担连带清偿责任。
第九条费用
基于本协议第一条至第四条的服务内容，乙方应向甲方支付综合费、信息费、履约保证金;以上各项费用之收费明细及收费方式在_特别约定条款_中约定。
第十条甲方、丙方的**与义务
在合同履行期内，甲方、丙方有权不定期对乙方开展贷后检查。
乙方提出购车分期付款申请后，甲方应及时向乙方说明购车分期付款所需材料，并在乙方材料准备齐全后，及时代乙方向贷款______提出业务申请。
在乙方贷款还款期内，甲方负责协调乙方与贷款______之间的全部事宜，有权了解乙方的还款情况、用车情况、乙方发生违约时，甲方应及时提醒并有权对其进行逾期催讨。
乙方结清______贷款后，甲方应当及时将还款凭证、车辆按揭结清证明、车辆登记证书等档案文件领回交予乙方;因乙方逾期，导致丙方代为结清______贷款的，丙方结清贷款的同时取回乙方交由______保管的还款凭证、车辆按揭结清证明、车辆登记证书等档案文件，直至乙方还清丙方欠款之日止。
如乙方的资信情况恶化影响履约能力或抵押物贬值时，甲方、丙方有权要求乙方增加相应的担保措施(包括但不限于提供新的抵押物、增加担保人或增加履约保证金等)。
乙方违约后，甲方、丙方有权采取私力救济方式实现债权，包括但不限于占管并处置分期付款所购车辆(抵押车辆)。
乙方未严格按照本合同约定履行义务的，甲方有权没收本合同项下履约保证金并要求丁___承担担保责任或自行行使担保物权;因乙方违约造成甲方实际损失的，还有权要求乙方、丁___承担损失赔偿责任。
第一十一条乙方的**与义务
乙方须严格履行其与______签订的合同义务，且乙方承诺向______及甲方提供的所有贷款材料均真实、合法、有效，如在贷款存续期内发现乙方提供了虚假材料或隐瞒真实情况，乙方自愿承担一切法律责任、经济责任。
乙方申请的贷款无论何种原因不被______批准发放的，乙方同意按以下方式处理：____________(1)自甲方贷款之日起30天或自收到甲方______知之日起3天内一次性归还甲方的垫款;(2)乙方应向甲方支付自垫付之日起的垫款利息，每日以垫付款的计算利息。(3)乙方未在条款约定期限内归还垫款的，甲方有权要求丁___承担保证责任代为清偿垫付款或直接占管乙方分期付款所购车辆(抵押车辆)及相关权证，且有权以折价、变卖、拍卖、租赁等方式处置该车辆优先实现债权。
乙方应及时足额向______归还贷款，乙方逾期归还的，甲方有权对其进行催收，包括但不限于占管并处置分期付款所购车辆(抵押车辆)，乙方承诺无条件予以配合。
乙方债权由丙方受让的，乙方应及时向丙方清偿债务、利息、违约金以及由此产生的必要费用等;丙方受让债权的同时，乙方无条件同意由丙方接管原贷款______保管的还款凭证、车辆按揭结清证明、车辆登记证书等档案材料。
乙方不得私自向______领取还款凭证、车辆按揭结清证明、车辆登记证书等车辆档案文件。
贷款还款期内，乙方不得以任何理由中断或撤销本合同所垫资代购的车辆保险，保单需注明车辆保险的第一受益人为贷款______，如保险中断，甲方有权代为办理保险手续，乙方需配合提供相关材料并承担因此产生的费用。
第一十二条提前还款
乙方需提前结清贷款的，乙方需委托甲方向______办理贷款的提前结清手续;同时，乙方应向甲方支付提前结清手续费，具体金额为***_________元。
第一十三条违约事件及处理
乙方出现以下任一条情形的，即视为乙方违约：____________(1)乙方贷款申请未______过且未及时向甲方归还代购垫资款的;(2)未按本合同第三条约定办理车辆上牌、过户、抵押登记手续的;(3)乙方因违反______方合同义务而出现违约事件的，包括但不限于逾期还款;(4)未按本合同第五条约定办理车辆保险的;(5)在本合同有效期内，乙方擅自处置分期付款所购车辆(抵押车辆)，包括但不限于私下抵押、典当、出租、转让、赠与、抵债的，或将车辆交由其他任何第三人实际**、使用的;(6)故意破坏安装在车辆上的GpS定位装置或者GpS损坏后不修复的;(7)因乙方逾期导致丙方受让(预约受让)乙方债权的;(8)因乙方存在**、涉诉或其他不良行为可能导致还贷风险的;(9)因乙方存在**、涉诉或其他不良行为可能导致甲方债权或丙方的受让债权无法实现的;(10)违反本合同其他约定的。
乙方违约的，应承担以下违约责任：____________
(1)乙方存在违约情形时，应当向守约方支付自违约之日起的违约金，每日以欠款总额的计算。(2)乙方发生任一违约情形，甲方即有权对分期付款所购车辆(抵押车辆)采取占管措施，由此所发生的费用(拖车费、保管费、差旅费等)及损失由乙方承担，该费用按不低于乙方欠款总额的15%计算，但最低不少于***10000元。(3)因乙方违约后，甲方或丙方对其分期付款所购车辆(抵押车辆)采取占管措施的，乙方未在2个工作日内归还甲方垫付款或结清______贷款及丙方受让款的，甲方或丙方有权对该车以折价、转让、拍卖、租赁等方式进行处置，乙方承诺不设置任何障碍阻碍甲方或丙方行使前述**。(4)车辆处置所得款优先偿还乙方债务，包括但不限于透支本金、利息、违约金，实现债权而支出的诉讼费、律师费等必要费用，款项不足以清偿前述债务的，就不足部分乙方继续承担还款责任，车辆处置所得款扣除上述费用后仍有余的，多余部分由乙方领取。(5)乙方未配合贷款______按时落实抵押登记手续，导致甲方或丙方损失的，乙方就全部承担赔偿责任。(6)因乙方违约造成甲方上门催收的，乙方应承担全部催收费用。(7)其他______________________________________。
第一十四条争议解决
本合同未尽事宜由各方友好协商解决，并签订补充协议;协商不成的，任何一方均有权以如下第____项方式解决纠纷：____________(1)向原告所在地****;(2)向被告所在地****;(3)向合同履约地****;(4)向合同签订地****。
第一十五条其他
乙方、丁___变更联系方式和联系地址的，应及时告知甲方、丙方。甲方或丙方按本合同记载的营业地址或住所，以信函、电告等方式______知乙方、丁___，均视为______知已经送达。如本合同引起纠纷，司法机关可以本合同项下地址向乙方、丁___送达。
本合同一式肆份;协议各方各执壹份，具有同等法律效力。
本合同自签字盖章之日起生效，至乙方债务清偿完毕之日止。
(______条款完毕，以下为特别约定条款。)
特别约定条款
合同编号：____________
第一十六条代购垫资
在______购车分期贷款发放前，乙方委托甲方为其代购汽车且垫付部分购车款(以下简称_代购垫资_)，乙方指定代购汽车的品牌型号为：______________________;车架号为：______________________;发动机号为_____________;车辆价格为***______________元。
甲方同意为乙方代购垫资的，乙方应在甲方代购垫资之前自行向汽车经销商支付不少于汽车车辆价格的30%的首付款，剩余尾款在甲方审批______过后由甲方账户或______过甲方指定的第三方(户名：_____________________，账号：____________________，开户行_______)转付给汽车经销商或汽车经销商指定的以下账户(户名：_____________________，账号：____________________，开户行_______)金额为准。
第一十七条费用及细项收费明细
基于本合同第一条至第四条的服务内容，乙方应支付费用总计为***__________________元(大写：____________________________)，费用包括综合费用、信息费、履约保证金。乙方同意按以下费用支付方式向各方支付各项费用。
费用支付方式：____________
(1)本合同签署日乙方以现金形式支付;
(2)乙方授权______从乙方在______开立的贷记卡中以透支形式扣收后支付，该费用由乙方按月向______归还;
(3)乙方授权甲方在本协议第一条约定的垫付款中直接先行扣收，该扣收部分由乙方自行向汽车经销商补足。
综合费用：____________基于本协议______条款第一条至第四条的服务内容，乙方向甲方支付***_______________元(其中按方式支付***_________元;按方式支付***_______________元;按方式支付***__________元);含根据本协议应由乙方支付的GpS安装费用，车辆上牌、过户、抵押手续费以及其他未列明但应由乙方支付的费用。
信息费：____________基于乙方与签署的服务协议，乙方应支付给的信息费为***______元(其中：____________按方式支付***_____元，按方式支付***_____元，按方式支付***_______元。)。
第一十八条履约保证金及退还的例外条件
为保障乙方切实履行本合同项下的各项义务，乙方同意向甲方缴纳履约保证金，履约保证金金额为***___________元(其中：____________按方式支付***_____元，按方式支付***_____元，按方式支付***_______元)。
乙方一旦出现违约情形，本合同项下履约保证金不予退还，若乙方在合同期内未出现违约情形的，履约保证金在本合同履行完毕后无息予以退还。
【特别约定条款完毕。】
【本合同由______条款、特别约定条款组成，以下为签署页。】
甲方：____________乙方：____________丙方：____________
法定**人：____________法定**人：____________法定**人：____________
丁___：____________
保证人1(签字或盖章)：____________
保证人2(签字或盖章)：____________
保证人3(签字或盖章)：____________
签约日期：___________________年_______月_______日
合同签订地：____________
分期结算合同范本第23篇
出卖人：_________（以下简称甲方）
买受人：_________（以下简称乙方）
保证人：_________（以下简称丙方）
上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：
第一条甲方根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受。
第二条买卖价款与付款条件规定如下：
1．总金额人民币_________元整。
2．付款方式：
（1）于本合同成立时，即付预付款_________元。
（2）余款_________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊付。
（3）分期付款的支付日期，以定金付日该月的翌月开始，每月二十日之前截止。
（4）为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期定于机器交付之时。
第三条交货的时间与方法规定如下：
1．交货时间为_________月_________日前。
2．交货地点约定于乙方的_________工厂，应安装妥当，并先行试机。
3．试机完成后，甲方应将机器交付乙方，乙方则须依第二条第2款第（4）项的约定，将二十张分期付款的支票支付甲方。
第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条所列全部货款时，再将所有权移转予乙方。
第五条机器交货之后，若因不可抗力的因素，而致机器毁损、遗失时，一切责任由乙方负担。
第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对依本合同发生的一切应负债务（除货款债务外，还包括毁损、赔偿债务）负完全支付的责任。
第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务无需通知催告，即自动消失，分期付款的所有余款皆必须一次付清。
1．乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款的；
2．乙方或丙方有滞纳租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的；
3．机器被依法扣押或先予执行等情形的；
4．机器因乙方的故意或重大过失，以致毁损、灭失的；
5．乙方从未支付第二条所列分期付款的；
6．其他违反本合同的事项。
第八条乙方应根据正确用法使用机器，并由优秀的管理人员负责保管。
第九条乙方发生第七条情形的，即失去使用机器的权利，且该机器必须归还甲方。
第十条若发生第九条的情形，甲方可对撤回的机器作适度的评估，并将货款与评估之间的差额作为损害赔偿金，连同已收取的货款，抵消债务，如有余额则退还乙方。
第十一条甲方需保证机器的性能完全与说明书（如附文）相符，且交货后一年内自然发生的故障，甲方亦需负责修理。
第十二条机器交货后经三个月的，除前条规定的情形外，甲方不负所有瑕疵的保证责任。即使交付后三个月内，亦只容许更换机器，因机器故障而发生的损害，甲方不负其责。
第十三条有关本合同乙方的债务，期满后的赔偿金定为日息四分。
第十四条对于机器，乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额，并为保险金请求权设置质权的手续，其费用由乙方负担。
第十五条甲乙双方于_________年_________月_________日前至公证处办理公证事宜，认同本合同各条款所列金钱债务及机器给付义务并载明一旦违约应经受强制执行。
第十六条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人（甲方）：_________买受人（乙方）：_________保证人（丙方）：_________
代表（签字）：_________代表（签字）：_________代表（签字）：_________
地址：_________地址：_________地址：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________电话：_________电话：_________
_________年___月___日_________年___月___日_________年___月___日
签订地点：_________签订地点：_________签订地点：_________
分期结算合同范本第24篇
出卖人：______________(以下简称甲方)
买受人：______________(以下简称乙方)
保证人：______________(以下简称丙方)
上列甲乙双方就仪器的买卖事宜，订立合同如下：
第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将仪器售予乙方，乙方买受。
第二条买卖价款与付款条件规定如下：
(1)总金额***___________元整。
(2)付款方式：___________________________
①于本合同成立时，即付预付款_______________元。
②余款____________元，在交货试机完成后，分二十期*均摊寸。
⑧分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月二十日之前截止。
④为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于仪器交付之时。
第三条交货的时间与方法规定如下：
(1)交货时间_________月__________日前。
(2)交货地点：约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。
(3)交货方法：于试机完成后，甲方应将仪器交付予乙方，乙方则须依第二条第(2)项第④款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。
第四条仪器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。
第五条仪器交货之后，若因不可抗力的因素，而致仪器毁损、遗失时，一切责任归由乙方负担。
第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对本合同必须负担的一切债务(除货款债务外，包括毁损、赔偿债务)并负完全支付的责任。
第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务毋需通知催告，即自动消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。
(1)乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款时。
(2)乙方或丙方因**租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的。
(3)就仪器发生被**扣押或先予执行等情形的。
(4)仪器因乙的故意或重大过失，以致毁损、灭失的。
(5)乙方从未支付第二条的分期付款时。
(6)其他违反本合同的事项。
第八条乙方应根据正确用法使用仪器，并由优秀的管理人员负责保管。
第九条乙方发生第七条情形的，即失去使用仪器的**，且该仪器必须归还甲方。
第十条若发生第九条的情形，甲方可对撤回的仪器作适度的评估，并据货款与评估之间的差额作为损害赔偿金，联同已收取的货款，抵销债务，如有余额则退还乙方。
第十一条甲方需保证仪器的性能完全与说明书(如附文)相符，且交货后一年内自然发生的故障，甲方亦需负责修理。
第十二条仪器交货后经三个月的，除前条规定的情形外，甲方不负保证所有瑕疵的责任。即使交付后三个月内，亦只容许交换仪器，因仪器故障而发生的损害，甲方不负其责。
第十三条有关本合同乙方的债务，期满后的赔偿金定为日息四分。
第十四条对于仪器，乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额，并为保险金请求权设置质权的手续，其费用由乙方负担。
第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
(一)提交_____________仲裁委员会仲裁;
(二)**向人民****。
第十六条其他约定事项：____________________________________
第十七条甲乙双方于__________年_______月_________日前至公证处办理公证事宜，认同本合同各条款金钱债务及仪器给付义务并载明应径受**执行。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：____________
买受人(乙方)：____________
保证人(丙方)：____________
__________年______月______日
分期结算合同范本第25篇
出卖人：_________(以下简称甲方)
买受人：_________(以下简称乙方)
保证人：_________(以下简称丙方)
上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：
第一条甲方根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受。
第二条买卖价款与付款条件规定如下：
1、总金额***_________元整。
2、付款方式：
(1)于本合同成立时，即付预付款_________元。
(2)余款_________元，在交货试机完成后，分二十期*均摊付。
(3)分期付款的支付日期，以定金付日该月的翌月开始，每月二十日之前截止。
(4)为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期定于机器交付之时。
第三条交货的时间与方法规定如下：
1、交货时间为_________月_________日前。
2、交货地点约定于乙方的_________工厂，应安装妥当，并先行试机。
3、试机完成后，甲方应将机器交付乙方，乙方则须依第二条第2款第(4)项的约定，将二十张分期付款的支票支付甲方。
第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条所列全部货款时，再将所有权移转予乙方。
第五条机器交货之后，若因不可抗力的因素，而致机器毁损、遗失时，一切责任由乙方负担。
第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对依本合同发生的一切应负债务(除货款债务外，还包括毁损、赔偿债务)负完全支付的责任。
第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务无需通知催告，即自动消失，分期付款的所有余款皆必须一次付清。
1、乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款的;
2、乙方或丙方有**租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的;
3、机器被**扣押或先予执行等情形的;
4、机器因乙方的故意或重大过失，以致毁损、灭失的;
5、乙方从未支付第二条所列分期付款的;
6、其他违反本合同的事项。
第八条乙方应根据正确用法使用机器，并由优秀的管理人员负责保管。
第九条乙方发生第七条情形的，即失去使用机器的**，且该机器必须归还甲方。
第十条若发生第九条的情形，甲方可对撤回的机器作适度的评估，并将货款与评估之间的差额作为损害赔偿金，连同已收取的货款，抵消债务，如有余额则退还乙方。
第十一条甲方需保证机器的性能完全与说明书(如附文)相符，且交货后一年内自然发生的故障，甲方亦需负责修理。
第十二条机器交货后经三个月的，除前条规定的情形外，甲方不负所有瑕疵的保证责任。即使交付后三个月内，亦只容许更换机器，因机器故障而发生的损害，甲方不负其责。
第十三条有关本合同乙方的债务，期满后的赔偿金定为日息四分。
第十四条对于机器，乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额，并为保险金请求权设置质权的手续，其费用由乙方负担。
第十五条甲乙双方于_________年_________月_________日前至公证处办理公证事宜，认同本合同各条款所列金钱债务及机器给付义务并载明一旦违约应经受**执行。
第十六条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：_________买受人(乙方)：_________保证人(丙方)：_________
**(签)：_________**(签)：_________**(签)：_________
地址：_________地址：_________地址：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________电话：_________电话：_________
_________年___月___日_________年___月___日_________年___月___日
签订地点：_________签订地点：_________签订地点：_________
——分期付款合同范本
分期结算合同范本第26篇
甲方(出卖人)：________________身份证件号码：________________
乙方(买受人)：________________身份证件号码：________________
甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在*等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：
(一)座落于，建筑面积为________*方米;套内建筑面积__________*方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________*方米;
(二)出售房屋的所有权证证号为________;
(三)房屋*面图见房产证;
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款
按建筑面积计算价款，房屋单价为***每*方米____________元，总金额***元整;房价款的支付方式、支付时间为：
乙方在________年________月________日前付给甲方定金________(***)，(大写)________元，(小写)________元。该定金条款的约定，受《*******合同法》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：
第一期：在________年________月________日，付***________万元;
第二期：在****证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款________万元。;
第三期：在交付房屋之日，付清尾款***________万元。
每期付款，甲方收到后出具收据。
第五条
1、甲、乙双方定于________年________月________日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于________前向****申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在________前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：
第六条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但**对该房屋享有共有权的**人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
第七条甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续
在办理****及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请****移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记，乙方有权**合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条承担违约责任。并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：
该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证证载**和相关出让合同的**、义务一并转让给乙方。
该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定，该费用由甲方承担乙方承担。
除本条第二款已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按****各自承担。
第八条甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权**本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权**本合同。
第十条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。
第十一条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第十二条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：
第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十四条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民****管辖.
第十五条本合同一式________份。其中甲方留执________份，乙方留执________份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。
第十六条本合同自甲乙双方签订之日起生效。
甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________
地址：________________________地址：________________________
现住址：_______________________现住址：________________________
分期结算合同范本第27篇
供车方(以下简称甲方)：__________________
购车方(以下简称乙方)：__________________
甲、乙双方本着公平、自愿的原则，经协商一致就乙方以分期付款方式购买车辆达成如下协议。
第一条甲方根据乙方要求，同意将____________汽车壹辆(发动机号，车架号：____________)和半挂汽车壹辆(车架号：____________)出售给乙方。
第二条以上车辆售价总额人民币_______元(￥_______元)，乙方在签订本合同时首付_______元(￥_______元)，余款_______元(￥_______元)，从本合同签订次月起分_______个月付清，每月归还车款_______元(￥_______元)，利息从购车之日起计算，月利率为，息随本逐月递减按月支付。根据双方协商，自购车日期起，需归还本金_______元。
第三条在乙方付清全部车款及相关款项前，甲方为乙方所购车辆保留所有权的登记车主，乙方为实际车主。在此期间，乙方依法自主经营，自负盈亏，因乙方经营活动所产生的一切民事法律责任，均由乙方承担，与甲方无关。
第四条为维护双方合法权益，减少损失，乙方在车款未付清之前，须在甲方指定的保险公司办妥以甲方为第一受益人的交强险、车辆损失险、第三者责任险、车上人员责任险及其他相关的附加险。
第五条乙方支付甲方代缴的各项税、费及服务费等共计_______元荐(￥_______元)。
其中服务费_______元(￥_______元)。若遇国家税费征收标准和项目发生变化，则乙方上述缴费定额另行核定。
第六条所购车辆如出现质量问题，乙方应自行到厂家指定的特约维修服务单位或直接与厂家进行交涉处理，甲方亦可协助乙方向他方主张权益，但乙方不得以此为借口停止或拖延向甲方归还车款、支付利息和缴纳各项费用。
第七条合同期内，乙方根据经营需要，按照国家有关法律规定自行雇佣驾驶员及辅助人员，承担其工资和相关费用，并承担其相关民事责任。乙方所雇人员与甲方无劳动关系。
第八条乙方如有下列情形之一，按本合同第九条规定处理：
1、乙方逾期支付各种款项(含甲方代缴的费用)，超过______天
2、乙方借口车辆质量问题，拒不按期付款;
3、发生乙方财产被申请执行、诉讼保全或其他方面原因致使乙方不能按期付款的;
4、车款未付清之前，不在指定的保险公司购买本合同第四条所规定的各类车辆保险;
5、乙方未经甲方同意，擅自将车辆转让、变卖、抵押。
第九条乙方承诺，不论任何原因发生第八条规定情形之一时，甲方有权行使以下权利：
1、甲方有权要求乙方立即付清全部车款，并有权向双方约定有管辖权的人民法院申请强制执行。乙方自愿接受人民法院的强制执行。
2、甲方有权收回车辆，折底欠款。扣回车辆所产生的费用，由乙方出资_______元，15日内，乙方不清偿欠款，即视为默认，甲方有权予以变卖车辆，变卖所得用以清偿欠款。如果出售所得的价值(扣除必要费用外)不足付清全部欠款的，甲方有权向乙方继续追偿，如果出售所得超过欠款，甲方应将超过部分返还给乙方。
3、甲方有权要求乙方支付逾期款项外，并按月利率计收逾期款项的利息。
第十条在分期付款过程中，乙方所购车辆若发生机动车辆保险责任范围内的事故，乙方应立即通知甲方和保险公司，并提供全部事故资料。事故造成的一切损失由乙方承担，保险公司赔偿款应首先支付甲方车款本息及相关费用。
第十一条合同期间，甲乙双方不得擅自解除合同，违约者，承担违约金_______元。
第十二条双方发生纠纷，协商解决;协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同按合同条款履行完毕时，合同即行终止。
第十四条本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
甲方：__________________乙方：__________________
法定代表人：____________住址：__________________
委托代理人：____________身份证号码：____________
签约地点：__________________
签约时间：_______________年_______月_______日
分期结算合同范本第28篇
甲方(债权人)：_________________身份证：_________________
乙方(债务人)：_________________身份证：_________________
丙方(保证方)：_________________身份证：_________________
乙方在20xx年x月x日止共向甲方借得人民币￥________________元,至________年________月________日止累计欠利息￥________________元,共计￥________________元整。经双方友好协商,乙方先归还甲方(利息)￥________________元情况下,甲方同意乙方最终只需归还甲方人民币￥________________元。
第一条：甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：￥________________元(大写：_________________)(注明：附件借款凭证)
第二条：甲方同意乙方分次偿还欠款,不得逾期,如有则违约责任自付;
①甲、乙双方约定第一次还款日期为：新历________年________月________日偿还金额为：人民币￥________________元(大写：_________________)
②甲、乙双方约定第二次还款日期为：新历________年________月________日偿还金额为：人民币￥________________元(大写：_________________)
③甲、乙双方约定第三次还款日期为：新历________年________月________日偿还金额为：人民币￥________________元(大写：_________________)
④甲、乙双方约定第四次还款日期为：新历________年________月________日偿还金额为：人民币￥________________元(大写：_________________)
第三条：违约责任
①如果乙方未按上述时间足额给付,则甲方有权就余款部分一并收取。甲方因主张权利产生的各项费用由乙方承担,同时乙方还须向甲方支付所欠借款20%的违约金。
②如果乙方为逃避债务,出现不接债权人电话、出逃和不见债权人的严重情况,则乙方承诺支付给甲方￥________________元找人费用,此费用优先于债务金额,单独用于找人费用。
③对乙方按时所还的款项,甲方须打收条给乙方。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后,将欠条单证及本协议完整交给乙方,保留结清证明协议终止。
第四条：保证责任
①丙方自愿为本合同项下的乙方债务担保并对所有债务承担连带保证偿还责任。
②保证期间：主债务履行期限届满之日起2年。
本协议经甲、乙双方签字后生效。本协议一式三份,甲、乙、丙方各执一份。
甲方(债权人)：_________________乙方(债务人)：_________________丙方(担保方)：_________________
电话：_________________电话：_________________电话：_________________
日期：_________________日期：_________________日期：_________________
分期结算合同范本第29篇
出卖人：_(以下简称甲方)
买受人：身份证号：
甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：
1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的__栋单元号，建筑面积*方米，单价为元/*方米，总价为元整。
3、分期付款方式。
4、乙方应在本协议书签订后至年月日前，带齐相关资料到__物管处签订《商品房购房合同》，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房购房合同》，则甲方有权将该物业另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内，若将乙方所认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。
6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任及后果均由乙方承担。
7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可**向人民****。
8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份)，经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房购房合同》后本协议自动作废。
甲方：乙方(签章)：
签订时间：年月日
分期结算合同范本第30篇
分期付款购房合同范本
买受人：身份证号：
甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：
1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的XXXX栋单元号，建筑面积*方米，单价为元/*方米，总价为元整。
3、分期付款方式。
4、乙方应在本协议书签订后至年月日前，带齐相关资料到XXXX物管处签订《商品房买卖合同》，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房买卖合同》，则甲方有权将该物业另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内，若将乙方所认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。
6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任及后果均由乙方承担。
7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可**向人民****。
8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份)，经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房买卖合同》后本协议自动作废。
甲方：乙方(签章)：
签订时间：年月日
分期付款购房合同范本
第一条本合同的标的物为_________，分期付款总额定为***_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：
(1)前款_________元。(2)余款_________元。(3)月息_________元。
第二条乙方预付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。
第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_________张交付甲方。上述支票的保管处理权限屑甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还贷款。
第四条甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。
第五条乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息_________分支付甲方作为延迟损失金。
第六条乙方须以正当的方式使用_________产品，若有违反，甲方可立即**本合同。
第七条乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者**合同。甲方**合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交_______________仲裁委员会仲裁;
(二)**向人民****。
第九条其他约定事项：____________________________________出卖人
(甲方)：_______________买受人
(乙方)：_______________
___________年_______月_______日
分期付款购房合同范本
乙方：身份证号：
经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方代购住房一事达成如下协议：
一、代购住房概况
指定房屋地址：
楼层区域：
面积:
开发单位：
价格区间：
二、定金支付
甲乙双方在签订本协议时，甲方向乙方支付***作为购买上述房屋之定金(以房管局收据为凭证)(或直接交到开发商，开发商出凭证)。
三、手续费
双方办理定金交付手续后，当日甲方需向乙方支付手续费***(以乙方收据为凭证)。
四、办理手续时间
乙方负责于年月日前协助甲方到开发单位与甲方办理上述房产买卖合同手续。
五、违约责任
乙方到期如无法协助甲方买到上述协议内房产或不协助乙方办理相关手续，须个月内无条件退还甲方房屋定金、手续费，并按年利率赔付给甲方。如甲方到期不配合办理相关手续，则视为甲方违约。乙方在扣除相关费用后退回房屋定金和手续费。甲乙双方决定延迟签订买卖合同的必须经协商一致，并出具书面协议书。
(本协议一式两份)，双方签字盖章有效。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年月日年月日
分期付款购房合同范本
乙方(买方)：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
一、甲方自愿将坐落在市路小区号楼单元室(建筑面积*方米，储藏室*方米，产权证号)房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为***大写元整;即***小写元。
三、乙方在签订本合同时，支付定金元整，即小写元。
四、乙方支付定金之日起个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。
七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在个月前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付万元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付罚金，逾期30日视为毁约;如因*及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同**，不适用本条款。
十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，(含在房屋价值内)。
十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
十二、附加条款：
1、转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方(卖方)：
身份证号：
住址：
电话：
20年月
分期付款购房合同范本
买受方(以下简称乙方)：
甲、乙双方本着*等、自愿的原则，同意就下列事项订立本《购房协议书》，甲、乙双方共同遵守：
一、乙方认购甲方的位于大同路大同小区20栋3单元4-2号的住宅，建筑面积。
二、合计***：元(大写：贰拾万零叁仟元整)，乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。(甲方保证此房的水、电、气、闭路全部完善)。
三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约金***元整(大写：壹拾玖万元整)，剩余在办理产权过户拿到房产证当日付清。甲方另开《收款收据》。
四、甲方：
1、向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。
2、保证对出售的房屋拥有**产权。
3、保证该出售房屋未予出租。
4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和*手续。
6、在办理产权过户时，应依要求将****资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。
7、此房以后升值利益与甲方无关。
8、房屋交付后的责任由乙方承担，房屋过户的所有费用由乙方自行承担。
五、乙方：
1、保证按要求付清房费。
2、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和*手续。
3、甲方已向乙方说明房屋系拆迁安置房，产权尚在办理中，乙方系自愿购买。
六、违约责任：
1、甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失费为购房款的1倍。
2、乙方违约，没有按时向甲方支付购房款，应向甲方赔偿因此受到的损失费为购房款的1倍。
七、待****办理后，甲方及时通知乙方办理过户手续，由于乙方无法联系的责任由乙方承担。
八、协议自双方签字或盖章之日起生效，双方未尽事宜协商解决，协商不成，双方均可向广汉市人民****。
九、甲乙双方所留电话，若有所改变，应及时通知对方。
十、协议自双方签字或盖章之日起生效，双方未尽事宜协商解决。
甲方签字：乙方签字：
电话：电话：
年月日年月日
分期结算合同范本第31篇
出卖方(甲方)：________
姓名：________
身份证号：________
家庭住址：________
电话：________
买受方(乙方)：________
姓名：________
身份证号：________
家庭住址：________
电话：________
担保方(丙方)：________
姓名：________
身份证号：________
家庭住址：________
电话：________
甲、乙、丙三方根据《_民法典》及其他相关法律法规的规定，本着平等自愿的原则，就乙方以分期付款方式购买甲方已登记车辆、丙方对乙方债务向甲方提供担保等事宜，经协商一致，签订本合同。
第一条：买卖标的物
1、主车牌号：________;主车车型：________
2、挂车牌号：________;挂车车型：________
3、主车发动机号码：________;主车底盘号：________
4、挂车底盘号：________
上述车辆状况经双方共同确认，状态完好正常，与记载内容一致。
第二条：车辆价款
乙方所购上述车辆总价款为(大写)________元，小写________元。其中主车价款为________元，挂车价款为________元。
第三条：付款方式与期限
1、乙方采取分期付款的方式购买前述车辆：乙方在签订本合同时，应首付款人民币________元，(大写：________)。剩余款项________元(大写：________)，分期支付，分期期限为____个月，每月还款________元，(自______年____月____日至______年____月____日止)。
2、付款期限：乙方应于每月20日前将下月应支付车款一并存入甲方指定账户(开户行________账号________)，或直接支付甲方，凭交款凭证或甲方的收款收据结算。
3、在乙方签订本合同且支付首付款后，甲方向乙方交付车辆，乙方已对车辆质量进行了全面查验并确认符合相关标准，保证接收后不以质量问题拒绝或延迟付款，本合同兼作车辆交付凭证。
乙方本页签名：________
丙方本页签名：________
第四条：所有权转移登记的条件
1、在乙方未付清全部价款之前，暂不办理车辆的所有权转移登记，车辆归乙方占有使用并收益，但甲方保留处分权。乙方付清全部价款后，应自行将车辆所有权转移登记至乙方名下，并承担全部费用，甲方应给予协助配合。
2、甲方有权在乙方违反本合同时按照本合同的约定方式行使对车辆的所有权和处分权。
第五条：车辆的占有、使用、收益权
甲方向乙方交付车辆后，有乙方占有、使用车辆，由乙方自助经营收益，自负盈亏，自行承担车辆的行使、经营费用和风险。但乙方在合同履行期间违反本合同约定时，甲方有权按照合同约定处分车辆。
第六条：分期付款期间的权利限制
在本合同约定的乙方义务履行完毕之前，乙方不得对占有使用的车辆进行产权处置(包括但不限于转让、变卖、出租、抵押、质押、典当、赠与、继承、将其投资给第三者或做出其他损害甲方权益的行为)。
第七条：担保条款
丙方同意作为本合同乙方义务的担保人，自愿为乙方本合同项下的全部责任承担连带保证责任。保证责任范围包括乙方的欠款本息、违约金、使用费和甲方实现债权的费用(包括并不限于调整费、诉讼费、律师费、催交费、收回、变卖、评估工程机械等费用)及乙方所应承担的全部义务。
丙方同意甲方有权直接向丙方主张前述担保债权，无论该债权是否另行设置有其他担保;丙方所承担的连带保证责任之保证期间为本合同约定的乙方责任或法定责任发生之日起10年。
第八条：乙方预先放弃权利的特别约定
1、在合同履行期间，乙方占有使用车辆时，如发生乙方违反本协议情况时，甲方可以作为车俩的登记所有权人，取消乙方占有使用车辆的权利，行使车辆的全部所有权权能(包括自行收回车辆直接进行占有、使用、收益、处分)，并排除乙方及第三方干涉，乙方必须无条件配合，不得采取阻止、报假案等方式对甲方提出阻扰;
2、甲方基于钱款约定收回车辆时，直接以所有权人的身份对车辆采取所有权人享有的全部法律权利，乙方承诺：当发生甲方收回车辆之情形时，放弃因本合同约定而占有、使用车辆所产生的一切权利(包括收益或营运可得利益)。但因乙方不存在违约行为时甲方收回车辆的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
乙方本页签名：________
丙方本页签名：________
第九条：各方的其他权利和义务
1、甲方在乙方按约结清全部价款和其他费用后，有向乙方提供车辆有关手续，协助办理车辆所有权转移登记的义务。
2、在合同有效期内，甲方享有通过各种方式获取乙方本人及车辆位置、通讯、营运信息、位置信息的权利，并没有权为车辆加装卫星定位装置，费用由乙方承担。乙方在变更常住住址、通讯方式时，有在24小时内告知甲方的义务，否则视为乙方拆除定位装置。
3、乙方在如约履行合同义务的前提下，享有占有、使用车辆并从中收益的权利，在合同到期且足额付清车款时，承担过户、转移产权登记及费用的义务，否则视为乙方拆除定位装置。
4、乙方在如约履行合同义务的前提下，享有占有、使用车辆并从中收益的权利，在合同到期且足额付清车款时，承担过户、转移产权登记及费用的义务。
5、乙方承担占有、使用车辆期间的各项税、费及车辆行驶、运输风险，自负盈亏，且不得以甲方名义从事任何活动。
6、乙方必须选任具备相应驾驶、运输资格的驾驶员操作车辆依法经营，如有违法、违约行为造成车辆被扣押、查封、罚款、发生事故或产生其他损失，由乙方自行承担由此产生的全部责任，给甲方造成的一切损失，乙方均应承担赔偿责任。
7、在合同有效期内，乙方有按期参加车辆检验、进行维修保养，保障车辆安全运营状态的义务。
第十条：关于车辆保险费用交纳的特别约定
1、鉴于甲乙双方买卖车辆的价款在合同有效期内未全额支付，为保障甲方利益，降低乙方占有使用车辆期间可能给甲方造成的车辆价值灭失、减值风险或其他社会风险，乙方必须在占有使用车辆期间办理机动车交通事故责任强制保险和如下互助，并将甲方列为投保人享受保险利益，如乙方存在欠款，出险后的理赔款项优先冲抵所欠甲方车款：
(1)、机动车损失保险;
(2)、第三者责任互助;
(3)、其他险种。
2、乙方在占有使用车辆进行营运活动中，可自愿参加或决定投保货物损失，旅客、乘坐险等保险险种，在出险后的理赔过程中需要以甲方名义出具相关手续的，甲方给予配合协助，但以甲方名义出具的理赔手续不作为甲方占有使用车辆的根据，不改变车辆由乙方占有使用的状态，所得理赔款优先冲抵所欠甲方车款，乙方不欠车款或已结清车款的所得理赔款归乙方。
3、如乙方未能如期参加本条第一款保险险种或到期后未按期续保，甲方有权选择代乙方办理缴纳并垫付前述保险费用，乙方应在甲方垫付保险费用后的最近一期车辆价款缴纳时间届满前，将甲方垫付的保险费用及每日万分之十的资金占用费随车款一并支付甲方，逾期按乙方未按期支付车款的违约责任处理。
乙方本页签名：________
丙方本页签名：________
第十一条：违约责任
1、乙方存在违约行为，甲方有权要求乙方、丙方支付剩余欠款信息，乙方、丙方应按逾期所欠款项每日5‰的标准支付违约金(但最低应承担叁万元的违约金)，并有权要求乙方、丙方承担诉讼费、律师费、执行费、交通费等实现该债权的全部费用。
乙方本页签名：________
丙方本页签名：________
2、当乙方任一期应付车款发生逾期支付、未足额支付或乙方隐藏车辆、拆除卫星定位装置、对车辆进行处分等违约情况，且违约情形持续达二十天的，视为乙方根本违约，甲方有权自行直接收回车辆，并有权选择以下方式要求乙方和丙方承担违约责任：
(1)、提前全部履行合同，由乙方、丙方支付剩余全部欠款本息，支付甲方收回车辆费用20000元和30000元的违约金后，甲方将车辆及有关手续交还给乙方，由乙方办理车辆所有权登记的转移手续。
(2)、提前解除合同，由乙方和丙方按照每天2000元的标准连带支付实际占用车辆期间的使用费，并同时支付违约金30000元，支付甲方自行收回车辆的费用20000元后，车辆收归甲方所有，甲方将乙方已付车款无息退还乙方。乙方已付车款可直接冲抵前述使用费、违约金和车辆收回费用之和，已付款不足清偿上述三项费用的，仍由乙方和丙方承担连带清偿责任，多余部分退还乙方。
3、提前解除合同，由甲方变卖车辆，(变卖价以评估为准或按折旧计算，前三个月折旧，前六个月折旧9%，第一年折旧18%。)变卖所得和乙方已付车款用于清偿乙方所欠全部车款，支付违约金30000元、收回车辆的费用20000元和其他实现债权的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、律师费、催缴费、变卖、评估等费用)。如果变卖所得、已付车款不足以偿还全部欠款、支付违约金和前述费用总和的，甲方有权向乙方和丙方继续追偿，超过的，甲方应将超过部分的款项无息退还乙方。
甲方依据前述第2、第3款的约定自行收回车辆解除合同的，车辆被收回的状态视为甲方已通知乙方解除合同。
4、甲方收回车辆时，可同时收回车辆附属或装载的其他物品。但乙方能够证明确属他人财产时，甲方可以退回，但由此给乙方或第三方造成的任何损失，均由乙方、丙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。
第十二条：通讯送达地址确认
乙方、丙方确认，在合同执行中按照如下方式进行联络通讯，甲方按照下列通讯地址和联系方式发出相应通知或信函后，乙丙双方均可互相转达，向任一方发出均视为乙、丙方均已收到。且甲方一经发出，即视为乙丙方共同收悉。
乙方：________
电话：________
地址：________
电子邮件：________
丙方：________
电话：________
地址：________
电子邮件：________
第十三条：争议解决途径：
本协议在履行中如发生争议协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。
第十四条：合同持有：本合同一式五份，甲方、乙方、丙方各执一份，存档两份。
第十五条：有效期：本合同的有效期自签订之日起至乙方支付全部价款并办理所有权登记转移之日止。
第十六条：注意内容
乙、丙特别陈述：确认本合同的全部内容都经过各方充分协商，并保证理解了本合同的全部内容，对本合同黑体划线部分已特别注意，并对此无任何异议。
第十七条：其他约定：________________。
出卖方(甲方)：________
买受方(乙方)：________
担保方(丙方)：________
身份证号码：________
电话：________
联络地址：________